工程施工委託合同3篇 「工程施工合同」- 約定工程細節，保障權益

《工程施工委託合同》是指工程業主與施工承包商簽訂的一種法律文書，明確了工程建設的目標、範圍、質量標準和時間，規定了各方的權利和義務。本合同為保障雙方合法權益和順利完成工程建設，是重要的法律文書。

第1篇

承 包 方： 山東華浩電力工程有限公司 （以下簡稱乙方）

甲方變電所配電工程委託乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：

工程內容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250kva箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250kva箱變及低壓分接箱之間的電纜的採購及敷設及連接，電纜井的砌築；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜採購及連接；1250kva箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其餘材料採購有乙方購買。

（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線

合同總價為（rmb）：100萬元整 含税（大寫 壹佰萬 元整）， 以最終決算價格結算。

1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答覆意見書出來後，甲方應一次性付給乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,（大寫 肆拾萬元整）；

2、 設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣） 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格後30天內付款10%(人民幣) 10,0000元整(大寫 壹拾萬元整)

1、 合同範圍為配電房內的設備。（詳細內容見合同附件）

2、 合同範圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件，雙方採用包乾方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬；

3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。

2、 保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的.如期支付； 3、 供應乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電； 4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;

5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。

1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成； 2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電； 3、 協助甲方向供電公司申請10kv外線施工的手續； 4、 自櫃體到廠日起履行保固條款； 5、 開具本合同價上的工程發票。

按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。

1、 本合同項簽訂後75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂後一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤後果由甲方承擔。

2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金；若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關；

1、甲方認為合同有中止必要時，甲方需徵求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可後依報價單所訂定之金額全數付給乙方；

2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約並由乙方賠償甲方遭受之損失。

自櫃體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由於產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。

任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，並放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。

第2篇

本着公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委託給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：

1、工期：____天，自____年____月____日開工，於____年____月____日竣工。

a、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。

a、根據甲方公司工程管理規定，乙方自願在合同簽定後，一次性向甲方繳納個人信譽保證金xxx元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格後，甲方在十日內返還乙方。

b、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。

c、工程竣工驗收合格後，乙方無條件執行工程保修期一年並按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即；________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客户滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。

a、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客户簽字認可工程竣工驗收單為準)。

b、工程驗收合格後，乙方應負責在一週內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。

a、合同簽定後，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。

b、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工後與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收後______天內。

按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工並撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。

2、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法説明，向乙方進行現場交底。

3、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。

4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。

2、在前一段工程完工驗收合格後，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客户簽字。

3、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔並賠償。

4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。

5、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。

7、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全；防止火災和水、電、煤氣事故發生；防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。

1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可採取協商解決或報請公司總辦進行協調。

2、當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。

2、本合同雙方簽字蓋章後生效，本合同履行完成後(除有關保修條款仍生效外)自動終止。

第3篇

為提高泵站品位，創造良好的工作環境，經甲、乙雙方協商一致，甲方將xxx委託給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本着互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

以上項目經雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列項目、規格、備註、數量、要求施工。

1、開工日期：本項目工程從xxx年xxx月xxx日起至xxx年xxx月xxx日止，共xxx個日曆天。

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

經協商本合同總承包價款為人民幣：x整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

乙方對工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經雙方確認方可進料施工。

1、本合同自甲、乙雙方簽訂後3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣xxx整。乙方收款後第二天安排人員進場施工。

2、待完成總工程80%後，甲方於3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣xxx整。

3、工程竣工後，甲方於一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣xxx整。

4、竣工驗收合格後一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣xxx整。

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工，完工後達到xxx級。

2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

3、乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。

乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告後xxx天內組織有關部門進行驗收，並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批准或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，並承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，並於xxx個工作日內結算完畢。

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣xxx元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣xxx元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。

2、質量要求：大樹及時支撐固定，栽植後及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。

本合同自雙方代表簽字並加蓋公章後生效。工程質保期滿，甲方將款項結清後合同即告終止。

本合同一式xxx份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章後各執xxx份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜，雙方協商解決。