實用工程承包合同模板3篇 《完美實用！工程承包合同範本大全》

實用工程承包合同模板可以作為一份合同的範本，詳細規定了雙方在工程承包過程中的權利、義務、責任及違約處理等細節。既方便了工程單位和承包商之間的合作，又可有效避免因合同糾紛產生的損失。

第1篇

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和《合肥市建築工程施工合同管理辦法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

工程地點：合肥市經濟技術開發區(安徽醫學高等專科學校校園內)

1、工程各項目單位一次性包死，不存在其它任何費用，工程總造價(暫定貳拾玖萬元整)。推拉窗為228元/㎡(帶不鏽鋼窗紗)，推拉門及門連窗(門下方扣板)為269元/㎡，地彈門為310元/㎡(不包括地彈簧)。決算時工程量以實際為準。

3、工期延誤：在施工過程中，如遇到下列情況，工期應相應順延：

d) 因甲方原因未能按期完成施工前準備工作，或未能按規定提供材料等造成乙方停工的;

e) 合同中約定或甲方代表同意給予順延的其它情況。乙方在以上情況發生後5日內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表作出報告，甲方代表在收到報告後5日內予以確認、答覆，逾期不予答覆，視為確認。

2. 負責檢查辦理工程質量、工程進度和設計變更的簽證和驗收;

1. 應按甲方認可的施工圖紙及現行施工規範施工，確保工程質量;

2. 切實與土建施工單位配合，認真做好安全生產、文明施工，現場安全責任自負;

4. 要做好門窗的防滲漏措施，否則一切損失由乙方自負。

1、工程質量的等級和要求：確保優良，門窗綜合驗收確保叁級以上。

推拉窗為828系列，推拉門為90系列，壁厚為1.2mm，扣板厚度為0.8~1.0mm，幾何尺寸統一，色澤一致，配件選用信元牌。貨至現場報甲方驗收合格方準使用。

電泳不鏽鋼鋁合金型材採用江陰信元鋁材，鋁材質量及相關技術指標確保符合國家現行行業有關標準。玻璃為蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。

1. 隱蔽工程和中間工程檢驗應經甲方和監理驗收合格後方可進行下道工序。

2. 乙方在工程完工後一週內提交竣工資料和驗收報告。

3. 乙方應會同建設單位、質檢部門在工程完工後即進行竣工驗收。

1、本工程合同單價(材價調整除外)，任何一方不得擅自改變，但發生下列情況之一的，可作調整：

2、工程款支付方式和時間：參見原土建工程《建設工程施工合同》。

1. 乙方對原設計進行變更，須經甲方代表同意，甲方對原設計進行變更，須向乙方發出書面變更通知。

2. 工程設計變更就變更內容、增減價款及支付方式、工期增減等達成書面協議。

1. 甲方不能按時付款的責任：按未付款額每日萬分之五支付違約金;

2. 乙方延誤工期的責任：按工程總造價的每日萬分之五支付違約金;

3. 由於一方責任造成合同不能履行的責任：由責任方承擔由此造成的一切損失。

4. 工程質量達不到合同要求的責任：按工程造價的10%進行處罰。

本合同履行過程中發生爭議，雙方可約請合同簽證部門和行業主管部門參與協商解決;協商不成時，採用下列方式中2項解決。

合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，副本6份送有關部門備案。

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

第2篇

為確保該工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下條款，供雙方參照執行。

1、本工程開工日期以甲方的開工通知單並經乙方確認為準，竣工日期為50日內。

1、乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前三天書面通知甲方並經甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。

2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。

3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。

4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應損失。

確保施工面，現場做到三通一平。確保乙方施工用水及養護用水、用電。甲方應為乙方提供地下隱蔽工程的資料。

1、乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。

2、工程竣工後，乙方應按本合同約定的保修期，對本工程承擔質量保修責任。

3、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關費用，由乙方承擔。

1、苗木栽植要嚴格遵守操作規範作業，確保苗木成活率不低於%

2、、土建工程及換土工程要按圖施工。苗木質量要經衞生防疫部門檢驗。

驗收合格後付35%第三期付款：20_年苗木成活率驗收合格後付5%

合同執行過程中如發生爭議，雙方以及時協商解決。協商不成時，任何方可直接向所在地人民法院起訴。

本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份，雙方蓋章生效。

法定代表人或代理人簽字：法定代表人或代理人簽字：

第3篇

按照《中華人民共和國合同法》的原則，並參考《中華人民共和國建築法》，《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》，《建築工程施工發包與承包計價管理辦法》等法律、法規相關規定，為明確發包方與承包方雙方在工程施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，多快好省地完成國家的基本建設任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

1.圖紙由工程師單獨保管，但應免費提供給承包方兩套複製件。承包方需要更多複製件時，其費用自行負擔。除非為執行合同絕對需要，承包方在未經工程師同意的情況下，不得將僱主或工程師提供的圖紙、規範和其他文件用於第三方或轉讓給第三方。在發出缺陷責任證書時，承包方應將根據合同提供的全部圖紙、規範和其他文件退還給工程師。

2.承包方應將其按合同規定提供的並經工程師批准的全部圖紙、規範和其他文件的四套複印件提交給工程師，同時對於不能複製成相同規格的任何資料亦應提交一套可複製的副本。此外，承包方應按工程師的書面要求提交更多的上述圖紙、規範和其他文件的複印件供僱主使用，其費用由僱主支付。

3.上述提供給承包方的或由承包方提供的圖紙的一套複印件應由承包方保留在現場，該套圖紙應可隨時提供給工程師和任何由工程師書面授權的其他人員檢查和使用。

2.國家（或各部委，或省，自治區，市政府，計委，建委等有關單位）對工程的批准投資計劃文件號：_________，工程項目表文件號：_________，申請建築許可執照文件號：_________，計劃任務書文件號：_________，初步設計文件號：_________，總概算文件號：_________.

3.工程編號：_________；施工許可證號：_________；營業執照號：_________

5.工程範圍：本合同全部工程建築安裝面積共計_________平方米（各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表）

6.工程承包方式：雙方商定採取下列第_________種承包方式。

如按預算實行包工包料，屬於承包方及發包方負責供應之材料，承包方將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細註明）

1.根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為_________天（日曆天），自_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日竣工驗收（附各單位工程開竣工日日期，見附表一）

2.開工前_________天，承包方向發包方發出開工通知書。

3.如遇下列情況，經發包方現場代表簽證後，工期相應順延：

（1）按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工；

（2）凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度；

（3）不屬包乾係數範圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因而影響進度；

（4）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；

（5）非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工；