有關施工合同模板3篇 「精準落地！施工合同模板詳解，助力你的建設項目順利進行」

施工合同是建築工程中的重要合同，起到規範工程建設、明確雙方權責、保障合法權益的作用。針對施工合同的簽訂，公文網站提供多種模板，從而幫助各類企業規範建築工程的合同簽訂過程。

第1篇

甲方：陝建集團陝西省第十一建築工程公司（以下簡稱甲方）

甲方現有航專圖書館基坑支護工程任務，經雙方協議，委託乙方承建。為了便利工程順利進行，特訂立如下協議：

（一）工程地點：西安市團結中路航專校西二環259#。

（三）工程內容：修坡、成孔、注漿、制籠、編網、噴混凝土。

（五）工程造價：140元/㎡。（工程量以設計方案和變更按實際面積結算。）

（六）付款方式：基坑支護完成付工程款5萬元、主體工程三層結束付支護總造價達50%、主體封頂付清基坑支護剩餘全部工程款。

（八）甲方委託乙方施工人員代辦一切事物，均按記時工計算，凡包工不包料的工程由於材料供應不上，因停工待料引起的停工，均按記時工計算。

（九）做裏工使用機械時，乙方所用機械，按省建定額提取機械台班費。

（十）乙方進入甲方單位必須遵守一切規章制度，勞動保護用品乙方自行解決。

（十一）質量驗收標準：根據實際情況，以國家現行施工驗收規範為準，進行施工驗收，（技術資料由乙方提供全部工程資料 ）

（十二）在施工期間，由於甲方工程量較大，住宿應由甲方提供。在施工中，如發生工傷事故，由乙方負責。

（十三）在施工期間，甲方應密切配合乙方搞好文明施工，乙方應努力高速度、高質量的完成本工程任務。

（十四）工程期限：由進入工地之日起，乙方須在土方挖完後十日之內完工。如因天雨或其他人力不可抗拒之事故發生時，可以延期。

（十五）本協議自雙方簽訂後生效，驗收竣工結算後自動失效。

甲方：陝建集團陝西省第十一建築工程公司 乙方：西北有色工程 有限責任公司

第2篇

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

承包範圍：上述工程內容中設備材料供應、管線安裝、附件安裝和管井砌築、燈光照明調試。

管線敷設工期總日曆天數**天、燈具安裝日曆天數**天。

工程質量標準必須全部優良（如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責）。約定工程為一年的非人為損壞保修期。

工程單價以預算書為準，工程量以實施施工決算量為準。金額（大寫）：材料、管線敷設、安裝及調試費用：rmb*** 萬元，￥：**元

合同簽訂後，乙方立即進行現場按圖紙及甲方意見實際測繪，準備材料、敷設各種路燈管線、燈具安裝，工程完工驗收後一次性結清工程款。

乙方在路燈施工過程中，應注意安全監管，杜絕安全事故發生。一旦發生安全事故，所有責任概由乙方承擔全部責任。

九、本協議書中有關詞語含義與本《合同條件》中分別賦予它們的定義相同。

十、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

第3篇

經甲、乙方協商一致，乙方承攬位於泰安東嶽大街西段道路開口工程項目中的施工：

二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。

三、乙方聘用、僱用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。

五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；

六、承攬費用支付方式：合同生效後，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。

八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。並保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。

九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，並確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。

十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位並負責賠償相關損失。

十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。

十三、合同價款調整：本合同簽訂後任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：

1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。

2、項目質量達不到驗收標準，經返工後仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，並無權要求甲方支付工程款。

3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。

十五、驗收：乙方完成承攬工作後，由乙方負責相關政府單位進行驗收，並確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對於因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善後責任和經濟損失。

十七、對於不可抗力給對方造成的危害後果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢後，經相關單位驗收合格即告終止。

二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。

_________年_________月_________日_________年_________月_________日