模板支設施工合同7篇

合同存在的意義就是讓我們的權益得到保障，制定好合同之後，一定要對其中的內容做好認真的梳理回顧，下面是本站小編為您分享的模板支設施工合同7篇，感謝您的參閲。

模板支設施工合同篇1

發包單位： (簡稱發包方)

承包單位： (簡稱承包方)

為明確雙方的權利義務，根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》等有關法律、法規簽訂本合同，共同遵守。

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：承包範圍和內容：靜壓樁基礎的施工(含設備進出場、定位放線、壓樁、資料整理及提交等。)

第四條：工程價款：本着互惠互利的原則，工程量按照設計規定和國家有關定額計算，每米單價 ，本工程總造價據實際施工工程量計算，如發生工程變更等費用按實際工程量計算。(承包單位承諾每米價格若高於發包單位與其他承包單位簽訂合同的價格時，執行發包單位與其他承包單位簽訂合同的價格)

第五條：承包方式：本合同按 方式進行承包施工：

第六條：施工期限：本工程自開工之日，施工有效工期為 天，即 年 月 日開工至 年 月 日竣工。施工期間如發生不可抗力的自然災害，或發包方設計變更影響工期時，經雙方簽證，工期順延。

第七條：技術要求：

1、按設計圖紙要求： 嚴格按圖紙要求施工

2、樁位、垂直度及允許偏差質量標準，按國家施工規範有關規定執行。

第八條：雙方的主要責任：

一、發包方：

1、開工前施工場地應達到平整，不下陷，並負責清除上空及地上障礙物，能通行40噸拖車，接通施工現場水源、電源。如果現場異常(需墊板作業、清理障礙物以及降水等)發生時，憑簽證按現行定額規定和現行有關政策另行結算。

2、發包方在開工前向承包方提供本工程的地質報告、施工設計圖紙及相應的施工規範和規定等有關資料。

3、確定建築物(或構築物)的定位標準，水準點和座標控制點。

4、組織有關單位對設計圖紙等技術資料進行審定。按合同規定在開工前五天內將設計圖紙 壹 份及有關技術資料和設備準備齊全。

5、按雙方協定的分工範圍和要求，及時供應材料。

6、負責樁基工程的測試工作，承擔因其發生的測試費和人工費用。

7、派駐 為工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢測隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續，負責簽證，解決應由發包方解決的問題。

8、施工用電由發包單位提供並承擔費用。

9、工程完工後，發包方負責組織測試驗收，測試合格後配合承包方技術資料的簽章手續。

二、承包方：

1、按雙方商定的分工範圍，準備施工設備、材料，做好施工前的各種準備工作。

2、向發包方提供施工計劃、進度和工程質量報告，經發包方、監理認可後，方可施工。嚴格按照設計圖紙內容和樁基施工規範進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間竣工和交付。

3、按照有關規定完善樁基分項工程資料，參加樁基測試，辦理工程結算。

4、承包方嚴格按國家規範要求施工，確保工程施工質量，如因工程施工質量造成的直接經濟損失由承包方承擔。

5、工程完工待樁基測試報告出來後，七日內向發包方提交全部施工資料，一式 叁 份。

第九條：材料供應：

1、工程所需的 管樁 由發包單位負責供應，發包單位負責主要材料(管樁)的採購、運輸，運至施工場地，所供材料必須符合設計要求和國家規定的技術標準。並附有原材料材質出廠合格證或化驗單原件，否則，進行材質試化驗費由材料供應方負擔。

2、材料供應要做到及時，承包方負責進場材料的保管。

第十條：工程價款的支付與結算：

1、工程竣工結算按下列方式結算。

工程造價=設計樁長×每米單價(二次搬運費應包含在單價內)

2、工程款支付方式

完成工程量50%，支付總價款的20%，完成工程量100%，支付到總價款的60%，驗收全部合格後，支付到總價款的80%，餘款在工程竣工後，承包方將全部技術資料和工程結算交發包方，發包方在10天內審理完畢，一月內付清工程款。

第十一條：工期順延：

對以下原因造成竣工日期推遲，應憑現場簽證順延工期：

1、非承包方原因造成的工程量變化或設計變更

;2、非承包方原因停水、停電，造成停工;

3、場地不平整、道路不通暢造成的窩工;

4、不可抗拒的外界因素;

5、雙方約定順延日期。

第十二條：工程質量和驗收標準：

1、承包方施工質量必須符合國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規範》，嚴格按照施工圖紙組織施工，本工程按國家規範驗收，質量達到 合格 標準。若出現工程質量不合格，由承包方返工補救，並承擔由此發生的一切費用。工程竣工後，由發包方負責樁基工程的測試，雙方簽訂驗收記錄，工程移交給發包方。

2、承辦方應將工程施工情況填寫好原始記錄，交監理公司、發包方代表簽字認可，做好隱蔽工程驗收，隨時檢測施工過程，保證每顆樁的成樁質量。

3、承包方委派 全權負責現場的技術工作，在施工期間發包方及監理公司有權進行抽檢，如發生不合格者有權責令停工，損失由承包方負責。承包方應隨時接受發包方代表的檢查、驗收，為檢查驗收提供便利條件。

4、接受當地質量監督站、監理公司的檢查監督。

5、承包方在施工中發生質量事故、安全事故，應承擔相應責任，並及時報告發包方代表。事故的處理方案，應經設計單位、勘探單位、質量監督站、發包方、監理公司等單位共同研究，定出方案後實施。

6、本工程管樁由發包單位負責供應，樁基測試大小應變出現問題由發包人負責，樁位、樁頂標高誤差超過規範發生的費用由承包人負責。

7、工程施工過程中，壓樁力達到樁身極限承載能力(由監理公司確認)，即停止壓樁，按原設計樁長計算，出現截樁時，雙方另行協商。

第十三條：違約責任：

一、發包方

1、如連續延誤施工不超出 3 天，則雙方本着友好合作關係，免於賠償責任。但如連續延誤施工超出 3 天，則每日賠償承包方工程總造價萬分之 3 的停工損失;

2、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任;

3、超過合同規定的日期驗收，按每日工程總造價萬分之 3 的比例償付逾期違約金;

二、承包方

1、工程質量不符合合同 合格 規定的，負責無償修理或返工，或承擔發包方由此增加的工程費用;嚴格按國家、省有關施工工藝規程操作，超出規範要求，給發包方造成的損失，由承包方負責賠償。

2、工程拖期交工，每日向發包方償付工程總造價萬分之 3 的違約金。

三、本合同發生單方面毀約時，按工程總造價3%向對方支付違約金。

第十四條：爭議的解決方式

如雙方就本合同發生爭議，經協商不成時，用下了方式中的方法 二 解決。

一、向 仲裁委員會申請仲裁;

二、向 人民法院起訴。

第十五條：本合同及補充合同經雙方簽字蓋章後生效。工程價款結清後自動失效。

第十六條：本合同副本四份，發包方執三分，承包方執一份。

發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

代表人：(簽字) 代表人：(簽字)

電 話： 電 話：

模板支設施工合同篇2

甲方：

乙方：

甲乙雙方按照建築市場勞務分包的相關法規及規定，通過友好協商，特制定以下協議：

1、甲方作為總承包公司承攬了，就本工程的等分部工程的勞務分包給 等人，負責人 作為乙方代表，負責履行本合同的全部條款。

2、本合同按照勞務分包的原則，乙方在施工期間，服從甲方及甲方派駐工地現場項目經理部的統一領導和指揮，乙方必須無條件遵守甲方項目經理部制定的一切規章制度、施工規範，以及安全生產、文明施工等相關的規定。

3、乙方及進場施工的所有人員必須遵紀守法，如有違法亂紀的行為，乙方承擔所有的直接和間接的責任和產生的一切後果。本合同則自動失效，甲方有權把乙方清出施工現場，乙方不得干擾甲方正常的工作。

4、乙方勞務分包的分部工程具體內容為：

(1) 強電系統----含整個控制系統、空調供電系統、設備供電系統、施工用電安裝調試和維

(2) 弱電系統----包含監控、應急、呼叫、顯示器的布管，佈線，布盒，安裝設備及系統調

(3) 整個上下水系統。(除消防噴淋外所有上下水系統的安裝，維護，調試，保温，試壓，

(1)和(2)和(3) 人工費單價：13元/平方米

(4) 保護性拆除：拆除費用按點工計費，拆除的材料設備歸甲方所有，乙方不得私自拿出

注：以上結算面積按照施工平面面積為準

以上價格含工地由水電工範疇做的雜事，即單價包乾制

5、甲方按照實測面積和單價跟乙方結算，如有未列項目，雙方友好協商;

乙方分包工程的裝飾材料送貨到施工現場，由乙方負責卸貨，搬運至工作面或料庫; 乙方負責清理自己工作面的衞生及施工垃圾袋裝化到指定場所;

甲方提供腳手架、安全防護及施工電源;

乙方必須按照甲方要求，統一服裝、佩帶安全帽、上崗證，甲方按照實際成本收取押金，待工程結束後，乙方統一退還，拿回押金，如有丟失或損壞甲方扣除相應的費用;

乙方在施工現場如有違反施工操作流程及規章制度的行為，甲方可以按照規定處罰; 具體標準：

a、 不按規定着裝，佩帶安全帽，上崗證(或胸卡)每人每天每違反其中一項罰款50元;

b、 不按規定作好安全防護，插座，拖線板不按規定安裝，每違反一次罰50元，並在安

c、 產生生活垃圾每次罰款100元，隨地小便一次罰款500元，隨地大便一次罰款1000

d、 吸煙或遊煙每人每次罰款100元;

e、 不按規定作息時間上下班，一次罰款50元;分包負責人違反一次罰款500元;如有

(本工程作息時間：上午7：30—11：30，下午12：30—17：30，晚班18：30-22：00) f、 鬧事鬥毆，醉酒上班一次罰款200元;(工地或宿舍嚴禁喝白酒)

g、 不按規定清除分包所產生的建築垃圾袋裝化到指定場所，一次罰款50元;

h、 甲方根據施工現場增加處罰條款，保留處罰的權利;

6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活費標準支付乙方的工資，但支付總額不得超過乙方完成工作量的50%，待工程結束時;甲方支付乙方工資到完成工作量的80%;待工程驗收合格後，甲方支付乙方到完成工作量的95%;餘款5%待一年質保期到達時結清。

7、乙方承攬的分部工程的施工，甲方按照《建築裝飾工程施工及驗收規範》(gb50210-20xx)《電氣照明施工驗收規範》《給排水施工驗收規範》進行驗收，同時符合業主及監理的驗收標準。甲方根據施工規範和管理制度對乙方進行按下列條款處罰或獎勵。

(1)進場特殊材料由乙方負責保管，如有損壞、丟失，費用由乙方承擔;

(2)因乙方施工質量問題和安裝結束後造成的返工、整改，乙方除自己承擔人工費外，同時賠償甲方所損失的材料費用;

(3)乙方安裝的材料損失，超出定額外的部分由乙方承擔，小於定額規定的甲方給予乙方補償;

(4)乙方在未經項目部的許可，被發現偷拿材料，以一罰十;私自拿出施工現場的材料每次罰5000元;

(5)乙方必須按照施工進度調配人員，保證總體施工進度，乙方施工工期不按規定執行的每

(6)公司共用工具不經項目部同意，私自拿用或損壞的，乙方照價賠償。

(7)乙方的人身傷亡等發生的賠償責任及費用與甲方無關由乙方自己承擔。

(8)乙方完成自己承擔的分部工程後，必須按照驗收規範進行班組分專業自檢，認為自檢合格後，報甲方項目部驗收，項目部提出整改意見，乙方必須無條件配合整改，項目部報業主監理驗收，乙方能一性通過驗收，甲方根據乙方所承攬分部工程的分額，酌情進行獎勵。

8、乙方必須按照施工進度調配人員，保證總體施工進度，否則甲方有權對乙方進行資金上的處罰，乙方所有施工人員必須接受甲方的技術、安全生產交底後方能施工;在施工過程中如發生質量及安全問題責任及費用由乙方承擔。

9、由於裝飾工程的特殊性，因乙方施工質量問題造成的返工、整改，乙方除自己承擔人工費外，同時賠償甲方所損失的材料費用;由於業主及甲方小面積的修改，乙方本着長期合作的前提，乙方人工不計費，幅度控制在15個工內;如有超出，甲方按實結算。

10、乙方按照圖紙及項目經理部的要求施工，分部工程如有疑問，乙方必須事先請示，待認可後方可施工;甲方在分部工程施工前，有權對圖紙及施工節點提出修改，按實結算，乙方不得異議。

本合同未盡事宜，甲乙雙方友好協商解決。

雙方本着同舟共濟的精神，圍繞質量、進度、成本客户滿意度四個原則，努力完成好合同所約定的內容。

本合同一式三份，甲方、乙方及項目經理部各執一份。

甲方：江陰和風裝飾裝潢設計工作室 乙方(代表)：

項目經理(代表)：

聯繫電話： 聯繫電話：

時間： 時間：

模板支設施工合同篇3

（發包人名稱，以下簡稱“發包人”）為實施（項目名稱），已接受（承包人名稱，以下簡稱“承包人”）對該項目標段施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。

1、第標段由k+至k+，長約km，公路等級為，設計時速為，路面，有立交處；特大橋座，計長m；大中橋座，計長m；隧道座，計長m以及其他構造物工程等。

2、下列文件應視為構成合同文件的組成部分：

（1）本協議書及各種合同附件（含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料）；

（2）中標通知書；

（3）補遺書；

（4）投標函及投標函附錄；

（5）項目專用合同條款；

（6）公路工程專用合同條款；

（7）通用合同條款；

（8）技術規範；

（9）圖紙；

（10）已標價工程量清單；

（11）承包人有關人員、設備投入的承諾及投標文件中的施工組織設計；

（12）其他合同文件。

3、上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準。

4、根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價：人民幣（大寫）_____元（￥）。

5、承包人項目經理：________。承包人項目總工：________。

6、工程質量符合標準。

7、承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。

8、發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。

9、承包人應按照監理人指示開工，工期為日曆天。

10、本協議書在承包人提供履約擔保後，由雙方法定代表人或其委託代理人簽署並加蓋單位章後生效。全部工程完工後經竣交工驗收合格、缺陷責任期滿簽發缺陷責任終止證書後生效。

11、本協議書正本二份、副本份，合同雙方各執正本一份，副本份，當正本與副本的內容不一致時，以正本為準。

12、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。

發包人：________（蓋單位章）承包人：________（蓋單位章）

法定代表人或其委託代理人：________（簽字）法定代表人或其委託代理人：________（簽字）

______年____月____日______年____月____日

模板支設施工合同篇4

發包人(全稱)：_____________

承包人(全稱)：____________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就下述建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_____________

工程地點：_____________

工程內容：_____________

工程立項批准文號：_____________

資金來源：_____________

二、工程承包範圍

承包範圍：_____________

三、合同工期：

開工日期：_____________

竣工日期：_____________

合同工期總日曆天數天。

四、質量標準

合格。

五、合同價款

金額(大寫)：_____元(人民幣)(小寫)：_____元(人民幣)。

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、本合同專用條款

3、本合同通用條款

4、中標通知書

5、招標文件及答疑澄清

6、投標文件

7、工程建設標準、規範及有關技術文件

8、圖紙

9、工程量清單

10、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

本合同雙方約定簽字蓋章後生效。本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

甲方：_____乙方：_____

_____年_____月_____日

模板支設施工合同篇5

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

為保護甲乙雙方的合法權益，保證施工工程的質量和工期，根據《中華人民共和國經濟合同法》甲乙雙方本着公正、誠實、守信的原則達成一致意見並簽訂本合同，雙方願意共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：眾興塑業2#廠房夾芯板牆真石漆工程

2、施工地點： 天長經濟開發區經二路

3、施工範圍：眾興塑業2#廠房東夾芯板牆真石漆

二.承包內容和範圍： 包工包料

工序：夾芯板表面處理arr;刷一遍底漆arr;批兩遍外牆膩子arr;噴兩遍外牆真石漆arr;後刷一遍面層膠。

乙方所有材料的搬運清理及材料歸還均由乙方負責並按要求放回指定地點。

本工程承包方式：①單包工程，業主供氟碳漆，真石漆，罩光漆。施工方負責各種工具，腳手，輔助材料，電線，電箱等。②雙包工程即包工包料，施工方負責氟碳漆，真石漆，罩光漆及各種工具，腳手，輔助材料，電線，電箱等。

三、承包方式及付款方式

1、承包方式

真石漆 元/平方米(不含税價)，驗收後以實際工程量結算。

2、付款方式

①、本工程甲方不預付工程款，合同內容全部完工驗收合格付結算總價30%，三月後付結算總價的30%，六月後付結算總價的30%，餘款10%作為質保金，一年無質量問題一次付清(無息)。

②、質保金退還：甲方在本工程完工驗收合格後一週內一次性退給乙方。

四、工程保脩金及保修期

1、工程保脩金：按本工程總結算價的10%作為工程質量保脩金，保修期滿無質量缺陷一週內無息付清。

2、保修期：質量保修期從工程竣工(業主)驗收合格之日算起1年。

3、保修期間若發生工程質量問題需維修的，在收到維修通知單三天內務必到場處理;否則，甲方有權委託其它人進場維修，所發生的相關維修費在保修款中扣除。

五、施工質量和標準

施工時，乙方嚴格按按規範和甲方要求，進行施工，對夾芯板表面用鋼絲刷或清潔球處理，增強附着力，防脱落，用膠帶粘貼分格，規格大小按原牆面色澤一致，無明顯流掛，飾線平直，保證工程表面基本平整，不存在裂縫、起鼓，陰陽角不直等，其他達到甲方工程要求。

六、工期： (天)

七. 安全要求

1、乙方進場前必須進行安全知識和班前教育，必須戴安全帽、穿軟底鞋，特殊部位必須繫好安全繩。 對不能適應高空作業人員禁止進場作業。

2、文明施工，在施工現場不準打架、鬥毆，不準酒後作業，不準私自電線亂拉亂搭，不準生火做飯，如發現罰款500元/次。

3、施工現場安全文明施工由施工方負責，高空作業，安全用電必須有專業安全員管理，出現一切安全責任，均由施工方自行承擔，與甲方無關。

4、如因乙方責任造成安全事故賠償糾紛的，乙方不積極主動處理，使受害人起訴甲方，經勞動人事仲裁委員會或法院裁定判決甲方賠償受害人損失的，甲方有權向乙方提出全額索賠，並在乙方工程結算款中扣除。

八、職責

甲方職責

1、甲方負責提出施工驗收標準和施工工藝要求。

2、負責與現場單位協調，為乙方順利施工創造條件。

3、負責提供施工原材料。

4、負責施工現場的安全及質量檢查監督。

5、組織施工單位及相關部門對工程的驗收。

6、負責及時支付工程款。

乙方責任：

1、嚴格按照甲方確定的施工要求進行施工。

2、組織人員進場，並保證施工質量，按時完工。

3、在施工期間做好現場防火，防盜及安全生產工作，施工中若發生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方負責。

4、施工所需工具，機械由乙方負責配備。

5、乙方工人進入現場需自己配備安全措施，如安全繩，安全帶，安全帽等，移動腳手架，需配備安全網。

6、負責保管由乙方提供的材料及工具，如丟失或損壞由乙方自負。

7、如出現材料的丟失或材料超出消耗，及施工質量造成的損失，其材料等費用，由乙方負責。

8、乙方必須服從甲方現場項目負責人及部門的管理，檢查，監督。

九、違約責任

甲乙雙方嚴格按照合同條款履行各自的責任，如有違約，違約方承擔一切責任。

十、附則

本合同一式二份，雙方各執一份，本合同自雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

模板支設施工合同篇6

甲方：

乙方：

為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，切實加強建設工程管理，確保施工施工中人身、電網和設備安全，根據國家有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本協議。

第一條甲方：

第二條施工項目：________________。簽訂時間：____________________。

第三條有效期限____年____月至____年____月

第四條甲方安全責任

1、甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正併發出安全整改通知書，直至清退出場。三次不聽從整改，今後不得承接我司業務。

2、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。

3、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的事故由甲方承擔責任。

第四條乙方安全責任

乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。

2、現場施工應遵守國家和地方關於勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

3、材料進場需要檢查是否有出產合格證，同時應經甲方現場負責人或監理工程師驗證後方可使用。

4、施工期間，乙方應指派專職安全員作為安全工作聯繫和現場安全管理。

5、乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，並在整個施工過程正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁布臵施工。

6、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。

開工前，乙方應到甲方辦理臨時進場施工單。進場施工人員應掛牌施工。

7、乙方應在施工範圍裝設臨時圍欄或警告標誌，不得超越指定的施工範圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。

8、乙方施工過程中應做到日產、日清，確保施工場地衞生整潔。

9、做好文明施工、安全施工;施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯繫，不得私拉亂接;做好施工臨時用電;按規範要求搭設腳手架做好安全防護工作，確保施工人員和乘客安全。

10、建立整改責任制，對檢查中發現的質量安全隱患，採取有效措施立即進行整改，落實專人負責監控，確保質量安全。

11、現場工地要切實加強節日期間安全、文明生產工作，一旦發生各類突發事故和緊急情況，要立即啟動預案，並按照有關規定及時上報和妥善處臵。

乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。

12、發生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：

(1)人身傷亡事故;

(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故;

(3)發生場站內火災事故;

(4)發生違章作業、冒險作業不聽勸告的;

(5)施工現場髒、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的;

(6)施工過程中，因違反工程相關規定的，被相關管理機關勒令停工的。

第五條違約責任

1、由於甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由責任方承擔相應責任，並賠償對方或第三方因此造成的全部損失。

2、乙方未設臵安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用於本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的後果及損失由乙方承擔。

第六條甲乙雙方必須嚴格執行本協議，本協議的法律效力獨立於主合同。

第八條本協議經雙方法定代表人或委託代理人簽字蓋章後生效。

第九條本協議一式四份，甲乙雙方各執兩份。

第十條本協議簽訂地點在甲方住所地。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委託代理人：

委託代理人：

聯繫電話：

聯繫電話：

簽訂時間：____年____月____日

模板支設施工合同篇7

甲方：____________

乙方：____________

為了加強項目施工安全管理，堅持安全第一、預防為主的方針，確實做到安全生產，人人有責，特簽定本協議書。

一、工程概況：

1、工程名稱：____________

2、工程範圍：____________

3、工程地點：________________

二、乙方全體施工人員必須遵守國家規定的安全生產六大紀律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工規定》，熟知、掌握本工種的安全規程和操作規範。

三、乙方要建立安全施工領導小組，設立專職安全員與甲方保持聯繫，並對其職工進行安全教育，現場對施工安全進行檢查(特別是施工前教育檢查)，且和職工個人要簽定安全責任書，不籤者由此產生的一切後果均由乙方承擔。

四、為保證施工安全管理及安全責任，乙方必須明確現場管理人員。

五、乙方必須確保所有進場施工的人員，年滿十八週歲且身體健康。老、弱、病、殘、孕、家屬、小孩及童工不得進入現場，否則，產生一切後果均乙方自負，甲方不承擔任何責任。

六、乙方必須確保所有職工按規定正確使用防護措施，不得濫用或不用;保證進入施工現場帶好安全帽，嚴禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工種操作人員持證上崗，嚴禁使用無證、不懂機電、設備操作技術的人員。若有違反，全部責任均由乙方承擔。

七、乙方非現場施工人員禁止進入施工規劃區域內，否則造成的一切後果由乙方個人自負。

八、乙方在施工期內要要求個人要增強安全意識，做好自身安全保護，出現大小事故均由乙方負責，甲方概不負責。(注：本條適用於由乙方自身各種原因引起的安全事故)

九、在施工期間，由於乙方管理不嚴而對第三方造成傷害的，由乙方承擔全部責任。

十、在施工期間，乙方人員與其他承包隊發生打架行為，各承包隊責任自負，並且甲方將按《工地文明施工規定》進行處罰。

十一、乙方施工人員外出發生走失或任何不安全事件，責任由乙方自負，甲方概不負責。

十二、本責任書一式兩份，甲乙雙方各一份做為工程承包合同附件。

十三、若有新增內容條款，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

十四、本合同自雙方簽字之日起生效，承包施工結束後自行失效。

甲方(簽字蓋章)：________

聯繫電話：________________

____年____月____日

乙方(簽字蓋章)：________

聯繫電話：________________

____年____月____日