建設施工合同5篇《建設施工合同：規範合同條款，確保施工質量》

來源：巧巧簡歷站 1.25W

建設施工合同是建設工程實施過程中不可或缺的一份合同。它是建設單位和承包商之間達成一致的法律文件，規定了工程範圍、工程進度、工程款項等內容，保障了建設工程的順利實施。

第1篇

根據與建設單位簽訂的《建設施工合同》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發包，經雙方協商一致，簽訂如下施工合同：

乙方應認真按照施工規範，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工後，乙方按國家有關規定保修。

乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費 %，税金由乙方承擔。

的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發生安全事故，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。

按發包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。

1、在簽訂合同時，乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金，待工程竣工結算後，按合同結算。

第2篇

上訴人因_________________一案，不服___________法院於__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現提出上訴。

(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

第3篇

甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。

4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前台階施工。

1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料，乙方負責施工，並負責所有施工用具設備。

2. 施工費用：按建築面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格後預付____萬元，工程結束驗收合格後全部結算付清。

1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建築施工規範要求。牆體、樑、柱水平度、垂度相差不超過

2. 房屋內部按甲方草圖佈局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。

3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

2. 在保證工程質量的前提下，因為下雨和建築材料拖延，交房日期可順延;若由於乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。

2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。

3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時採購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。

4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。

6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

第4篇

為確保一號城邦小區污水排水通暢，本着公平公正平等自願、互利共贏的原則，經甲乙雙方協商同意定立本小區雨污排水管網施工協議內容如下：

包工、包機械開挖回填和各種大小型工具，包施工技術，包使用材料運輸及二次搬運，不包料。

二、工程承包內容：排水管網，檢查井，化糞池施工

1. 排水管網做法：根據設計及甲方要求確定管網位置，坡度，坡向放管溝線——挖管溝土方——根據坡度清理平整，溝底找平——拉線安裝排水管，臨時用土穩固——回填鬆散土方——管溝全線回填。

2. 檢查井做法：根據排水管底標高找出井底標高，井底標高完成面低於管底20c——原土夯實——澆10c厚混凝土墊層，直徑≥

1.0米——0.7米檢查井壁——內粉井壁內側——根據標高安裝井圈和井蓋。

3. 化糞池做法：確定化糞池位置、標高進行放線——挖化糞池土方——找出化糞池底，做到進高排低——安裝化糞池——連接進排水管網——回填土方——砌化糞池井口——安裝化糞池井圈井蓋。

1.排水管網坡向坡度正確、連接嚴禁，到位牢固、排水通暢、覆土回填到位、做好成品保護。

2.檢查井施工要求井深、直徑符合甲方要求、砌體灰漿飽滿、抹灰後井壁不透水，井圈井蓋安裝平整穩固。

3.化糞池施工，埋深要求與排污管網的標高一致，做到進高排低，四周回填土輕壓或水侵填實。

排水管網（管徑110～500）按每米15元計取包工費，檢查井（淨內徑底口1米，上口0.7米）按每個180元計取包工費，化糞池（43～16 3）均按200元個計取包工費。最終按實際完成工程量結算。

按工程量完成50%經甲方驗收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成經甲方驗收合格，通水試驗無質量問題付清包工費。

總工程量排水管網約500米，檢查井約50個，化糞池約9個。總有效工期要求15天完成，開工日期以實際開工日期為準。逾期一天罰款200元。

七、安全文明施工：乙方進入施工現場的施工人員以及管理人員在施工過程中，無論任何原因發生的任何工傷事故，帶來的一切經濟損失和法律責任均由乙方承擔。乙方進場的施工人員應遵守甲方各項管理制度，聽從甲方的指揮，配合甲方管理，接受甲方管理人員的管理和檢查監督，做到安全生產文明施工，否則甲方有權按相關規定對乙方經濟處罰。

八、協議生效及終止：本合同自甲乙雙方簽字後開始生效，協議內容履行完畢自動失去效率。

九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方應共同遵守，不得違約，任何一方違約，均應承擔給對方造成的損失，如對協議內容雙方有爭議進行友好協商解決。

第5篇

為了保質保量完成xx村農田水利建設項目，經雙方協商達成如下協議：

5、承包工期：工程自 ________年____月____日開始至________年____月____日完工；

1、渠道襯砌採用砼“u”型斷面槽，縱坡1/1000，渠道為c15砼預製，渠深0.40m,渠口寬0.43m，砼襯砌厚度0.05m；渠道每隔50—100m設一道伸縮縫，採用聚氯乙烯膠泥填塞。u型槽勾縫一般分兩邊進行，縫寬控制在

15—25m。渠道砼襯基礎採用園土翻夯處理，翻夯深度0.6mm，幹容重要求達到1.6t/m3。

2為了保證質量完成工程建設，乙方在施工中水泥必須用祁連山水泥廠或交通水泥廠的合格水泥，沙子、石子必須用莊浪河洗砂。相關材料必須具有產品合格證，並按照設計標準安裝。

3、甲方及縣有關部門驗收時，如工程質量不合格或達不到要求，甲方有權要求乙方撤除並重新施工，直至驗收合格為止。

4、按期不完工者，拖延每一天按工程總造價的5‰作為違約金處罰，若遇雨天工期順延。

合同生效後，甲方適當付給乙方一定金額的材料款，待工程完工由縣有關部門驗收合格後，支付工程總造價的90%，剩餘資金一年後如工程質量不出問題，付清剩餘部分。

工程完工後，負責資金及時到位，有權派專人對工程質量進行監督。