家庭裝修合同7篇 精細隱私保護，家裝合同安心有據

本文將介紹家庭裝修合同的重要性以及其關鍵內容。家庭裝修合同是指在進行家庭裝修工程時，業主與裝修公司之間所簽訂的法律文件。通過合同的簽訂，雙方可以明確工程範圍、施工標準、工期、支付方式等關鍵事項，保障雙方權益，確保裝修順利進行。

第1篇

依據我國《合同法》及國家和當地政府的相關規定雙方協商致，簽訂本合同，望雙方共同遵守。

1、水、電工程完工並隱蔽工程驗收合格後，甲方付給乙方

2、泥、木工程完工並驗收合格後，甲方付乙方元整，即人民幣（大寫） 元整。

4、工程竣工驗收合格，甲方付給乙方尾款寫） 元整。

1、負責範圍：凡屬乙方施工質量或乙方保管不力造成合同工程範圍的損壞脱落、丟失、開裂等，由乙方自己承擔，尾款押三個月結付。

2、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，履行完成後自動終止。

第2篇

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：____________________________

第1條、工程地點：____________________________________________________________________________________________________________________

第3條、工程承包方式：____________________________雙方商定採取以下承包方式：____________________________

(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單)，發包人提供部分材料(詳見報價説明);

(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-______%以內。因超出此誤差範圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。

(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

第5條、合同價款：____________________________本合同工程造價為(大寫)：_____________________________________________________________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。

第1條、發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見****裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)___ ____元，由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。

第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：____________________________搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關係及相關裝修手續(物管等)，並承擔相關費用;

第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

第3條、保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

第4條、保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見***裝修工程變更單)。

第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標誌，並交由現場管理人員保管;

第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：____________________________

第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。

第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：____________________________

(4)__中期驗收(木作工程完工)，並作好工作量統計決算__;

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。

第2條、工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收(否則視同工程合格)，填寫工程驗收單(見****裝修工程驗收單)。在工程款結清後，辦理移交手續(見****裝修工程結算單)。

第3條、工程竣工後，承包人負責採購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交説明書、保修單和環保説明書。

第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字後，填寫工程保修單(見****裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏工程，保修期為36個月。

第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由於此質量問題造成的相關損失，並向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附海天人裝修工程報價單)。

2 暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);

3 牆面、吊頂等塗料工程出現0.5m2以上的塗料表層脱落;

4 吊頂、吊櫃、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脱落(材料質量問題除外);

6 地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或鬆動、脱落(材料質量問題除外);

木工工程出現開裂、脱膠(榫)、鬆動、變形(材料質量問題除外)。

合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

第2條、工程中期驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見****裝修工程結算單)並簽字，發包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。

第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第4條、每延誤工期一天，由責任人向對方支付違約金200元。

第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點。

第2條、施工期間，承包人應儘量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由於承包人管理不善，違規操作而造成的一切後果，由承包人負責。

第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，並不在施工現場從事與工程無關的活動。

第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。

第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發包人(簽字)：____________________________承包人(蓋章)：____________________________

法定代表人：____________________________委託代理人：____________________________

日 期：____________________________日 期：____________________________

第3篇

甲乙雙方本着友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下籤定如下合同：

1.甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，並負責交底工作。

2.甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

1.乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單，甲方應在______天內及時採購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

2.未經甲方同意，乙方不得自行採購材料，若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。

3.乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，並開具正式發票。

4.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，並承擔因材料質量引起的損失。

6.乙方應做好材料的保管工作，禁止閒雜人等進入工地現場。

9.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

從______年______月______日起至______年______月______日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費______元/天。

甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證複印件。

3.甲方應及時替乙方辦理小區出入證件並支付相關費用。

4.乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

7.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。

1.乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

2.因工具所產生的易耗品(如鑽頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工後結算。

1.因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

2.普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到並維修。

3.若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保脩金中扣除。

2.三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠綵線為接地色標。

3.所有導線安裝時，必須用相應的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽子裏，如遇並排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題，不得有隻顧自己，而不顧大局的施工作

第4篇

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

2、居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衞

3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2、工程驗收標準，雙方同意參照上海市地方標準t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、質量檢查監督部門：上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

5、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

6、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責採購供應的`材料、設備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%；當工期進度過半（______年______月______日），甲方即第二次付施工工費的40%、剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。

甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（複印件）交給乙方。

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方___________元。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

1、工程質量驗收，詳見本合同附件（六）《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。

1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。

2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3、如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

1、應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2、指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。

5、在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向________仲裁委員會申請仲裁；__________人民法院提起訴訟。

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

第5篇

孫xx與白xx達成口頭協議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款後，白xx組織人員進駐場地開始施工。由於施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，於是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。並且由於白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工後3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由於施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住户支付修復費5000元。隨後孫xx發現，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衞生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃鬆動，整體牆面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推託責任，説裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次説忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成，於是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，並賠償其在外租房的費用及向樓下居住户支付的修復費用。

人民法院接受此案後，委託建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑑定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效，並判決如下：

3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住户支付的修復費用共計6360元。

本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。

孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建築裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建築裝飾裝修的企業，必須經建設行政主管部門進行資質審查，並取得資質證書後，方可在資質證書規定的範圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒有《建築業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒有法律效力。

(1)返還財產：合同被認定無效後，雙方應將財產關係回覆到前的狀態，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還餘下的工程款20400元。

(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。

由於施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住户的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住户予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的僱傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。

第6篇

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

2.施工內容：詳見本合同《工程材料預算單》和施工圖。

3.委託方式：包清工（ ），包工包料（ ），部分包工包料（ ）

工程價款（金額大寫）___________________元，詳見《工程材料預算單》。

1.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同，否 則乙方有權不予受理。

2. 凡由甲方自行採購的材料、設備，質量出現問題由甲方自負。造成工期延誤的理當工期順延

3.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

1.甲方所提供的材料設備均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.乙方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，按延誤工期處罰。

1. 合同一經簽訂，甲方應在工程開工前兩日內支付總工程款的60%；當工期進度過半（木工結束，漆工開工之前），甲方即第二次支付總工程款的35％。剩餘5％尾款待甲方對工程竣工驗收合格後結算。 甲方在應付款日期不付款屬於違約行為，乙方有權停止施工，期間造成一切損失均由甲方承擔。甲方驗

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同《家庭裝修工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同。增減項目的價款，在甲方第二次支付工程款時全部結算。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的千分之五支付給乙方。

1.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，工期理應順延，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

2. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。工期可順延。

3.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不順延。

4.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。不包括在施工內容之內的項目，甲方要求增加施工內容的，經雙方同意，工期可順延。

1.工程質量驗收，待工程全部結束後，乙方通知甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄保修權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用，看管費用每天按總工程款的千分之一收取，其他意外原因造成的費用均由甲方承擔

1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。

2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3、如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地物業部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

1.指派1名人員為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

2.負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

4. 在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同的一方應按合同總金額的10％作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

1. 本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

2. 當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向－-仲裁委員會申請仲裁；－-人民法院提起訴訟。

1.合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10％交付違約金，並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

3.本合同（包括合同附件、補充合同）一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

1、混凝土牆剔槽下管佈線25元/米 2、磚牆剔槽下管佈線20元/米

3、明管佈線鋪設15元/米4、新增開關、插座線盒（含線盒）5元/個

5、打混凝土過牆眼（非空調眼）20元/個 6、打磚牆過牆眼（非空調眼）10元/個

9、筒燈、射燈、管燈安裝5元/個 10、新舊開關、插座面板安裝2元/個

11、網絡佈線面板接口20元/個 12、防水60元/平米 13 .貼布18元/平米.

1、 牆面面積：展開實測量面積的100％，不扣暖氣罩、踢角線、頂角線、吊櫃及窗口的面積。

2、 地面、廚衞牆磚和地磚或地板面積：按瓷磚或地板實際使用量為準。

3、 傢俱櫃面積：正立面乘以高度，不扣踢角板、頂角線的面積，如厚度超過55公分，單價另計

2、 在工程日期過半，乙方通知甲方提交第二次工程進度款，甲方應於三日內將款項交到乙方，以便工程順利進行

3、 甲方要求中途增項，甲方須與乙方簽字確認，並將增項款全部交付甲方，立即予以安排施工，對甲方減項，甲方須向乙方支付總工程款5％的管理費，否則乙方不予處理

4、 工程結束後，甲方到公司辦理保修合約簽字，並結算尾款，乙方交還鑰匙並開始保修期

如遇有質量或其它方面的問題公司將立即派人出面解決

第7篇

立協議人 為裝修*****房屋(四小區10-2-12)，經 ***(以下簡稱乙方)

雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由***起草。

1、三個房間(兩卧室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料，客廳、卧室打膩子，刷立邦漆兩次。

2、通陽台的門窗處打一吧枱，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽台東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃，包陽台、鋪磁磚、吊pvc板。

3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶台。

4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門後一多用途櫃(底下放鞋，上面掛衣服)。

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

二○xx年八月二十日至二○xx年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。

材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

甲方：________________ 乙方：________________

簽字(蓋章)： ________________ 簽字(蓋章)：________________

_________年_______月________日 _________年_______月________日