工地工程合同範本7篇 完美工地工程合同樣本：精打細算，合作共贏

工地工程合同是建築工程項目重要的法律文件，規定了工程的價款、工期、質量、安全等事項，具有約束力。良好的合同可以規避工程風險，保證工程質量和安全，為雙方提供保障。下面是工地工程合同範本，供大家參考。

第1篇

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程實際，為明確雙方的責任、權利和義務，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。

1.3承包範圍及內容：按甲方提供的圖紙完成建設用地範圍植被處理、場地平整及土方回填、壓實。

1.4承包方式：本工程採用包工包料方式，包工期、質量、安全、文明施工、環境保護，以及各種管理費用均包括在乙方承包範圍內，乙方全面負責本合同範圍內的全部工作內容，處理好政府主管部門和社區地方等關係。

1、開工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日。合同工期總日曆天數30天。

3.1乙方必須嚴格按甲方認可的本工程土方回填圖紙等工程文件中規定的質量標準組織施工，施工質量應符合現行國家相關質量驗收規範、標準要求，工程質量等級為合格。

3.2原場地植被的處理：乙方採用機械推平雜草並碾壓，此項費用已包含在填土報價內，不另計算費用;

3.3填土範圍：按照圖紙定位點座標，現場放點定位，範圍內土方滿填，不得少填;

3.4填土完成面標高：要求填土完成面與場地邊市政公路相平，路邊已設標識點(黃海高程約

3.5土方平整及壓實：施工單位採用推土機、挖土機平整，行走過程壓實土方，壓實遍數不少於5遍，平整度誤差小於10c;

3.6填土材料：要求土質均勻，適合綠化種植土，不得含有生活垃圾、淤泥、石塊等雜質，土源質量應經建設單位驗收、確認，符合要求後方可回填。

4.1乙方在施工前應認真踏勘施工現場，熟悉施工現場及周邊情況，有針對性的採取相應的安全、文明施工措施，開工後不得以不熟悉現場情況為由要求延長工期、增加費用或降低工程質量;

4.2乙方在施工過程中應採取維護市容、環保措施，包括土方車輛運輸途中嚴格控制施工噪聲、撒漏、揚塵、污水的排放符合當地政府規定，負責土方運輸沿線道路以及施工現場四周的清潔工作，土方運輸車輛必須有蓋，土方車輛在出工地現場前必須沖洗清潔，應在限速內行駛，在有特殊要求的區域或時段禁止鳴喇叭;

4.3乙方在施工過程中嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衞等有關部門對施工現場的管理規定，協調處理政府主管部門和社區地方等關係;

4.4乙方負責施工場地內及周邊管線設施的保護，損壞由乙方負責維修、更換，費用由乙方承擔;

4.5施工用水用電由施工單位自行解決，施工產生的污水、泥漿乙方應按政府規定排放或外運;

4.6以上所述施工措施(但不限於)所發生費用均包含在合同價內，乙方不得以任何理由增加施工措施費。

1、合同總價(大寫)：伍xx萬元整。(小寫)：560000元。摺合單價為：23.46元3 。

5.1乙方須按本合同規定的工期、質量等級和合同條款要求完成本合同承包範圍內的全部施工內容，本合同價為完成本合同內容所發生的一切費用，一次包死不再調整。

5.2本合同因場地回填標高變更而發生土方工程量增減，其費用按摺合單價予以調整;

9.1在開工前2天負責向乙方提供施工圖及有關資料1套。

9.2在乙方開始施工前，向乙方進行安全生產、文明施工的交底工作，簽訂《安全生產協議書》;

9.3審核乙方報送的施工組織設計，工程進度情況彙報;及時組織工程驗收，在接到乙方書面驗收申請3個工作日內必須組織驗收，否則視為驗收合格;

9.4負責對乙方提供的測量成果進行復核，甲方對乙方的尺寸、標高的複核並不免除乙方對最終工程質量的責任;

10.1工程開工前，應向甲方報送施工組織設計、詳細的施工進度計劃及其它有關施工文件;

10.2開工前應組織施工人員進行安全生產、施工技術、質量要求、驗收標準、文明施工的交底會議，熟悉施工現場環境，按照經審批的施工組織設計做好各項施工措施;

10.3乙方在施工全過程中應遵守國家和地方現行的有關環境保護、職業健康和安全的法律、法規。

10.4乙方在施工過程中嚴格控制好施工噪聲、揚塵對周圍環境影響，應服從甲方管理;

10.5乙方應按甲方要求配備必要的管理人員及施工人員，並隨時接受甲方監督檢查。在施工過程中，乙方如違反規定或達不到規定標準的，甲方有權要求乙方返工，費用由乙方承擔，但工期不予延長，並追究乙方的違約責任;

10.6乙方須負責本工程的施工期間及竣工未交付前的產品保護，必須落實行之有效的成品保護措施，成品保護費用由乙方承擔;

10.7在施工過程中如因乙方管理及施工不完善造成的質量事故，由乙方負責，並應及時報告甲方提出事故處理方案，經設計、;甲方等單位共同研究認可後，由乙方組織實施，並承擔一切費用;

10.8因設計變更造成乙方工程返工，甲方應協助乙方做好彌補措施，減少損失。由此而引起乙方經濟損失，乙方應在3天內將經濟損失的詳細情況以書面形式上報給甲方，經甲方核實後給予補償;

(3)居住證;若不符合手續，甲方有權拒絕乙方人員進入施工現場;

10.10乙方必須認真貫徹執行安全生產的法律、法規和各項規章制度，嚴格遵守安全操作規程。針對本工程的特性，制定針對性的安全措施，確保工程施工的安全。

10.11發生重大質量、安全、人身傷亡事故除應及時向上級單位報告外，還應在半小時內向甲方通報並以書面形式詳細報告，一般事故應在2天內將詳細書面情況上報給甲方。

10.12在施工期間，貫徹誰施工誰負責安全的原則，如發生工傷事故，甲方有協助緊急搶救的義務。對其善後處理由乙方對傷亡職工全面負責，所涉及的費用由乙方全面解決。

10.13乙方必須貫徹建設行政主管部門有關文件規定，對職工加強安全知識教育，配備專職安全員，執行有關安全生產的規章制度，接受甲方的監督檢查。

10.14乙方自備的設施、設備、機械必須符合安全生產的標準及要求，在施工時嚴格執行安全操作規程和機械定期檢修保養制度;

2.1工程質量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內予以修復，直到符合驗收標準為止，其費用與工期拖延的損失由乙方承擔。

2.2由於乙方原因工期延誤或施工質量達不到規範要求或出現重大質量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質量標準返修者，乙方應承擔違約責任，甲方酌情決定處理方式，乙方須負責賠償由此造成甲方的經濟損失。

2.3由於乙方原因，造成工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，每延誤一天，支付違約金500元;

2.4乙方在工期、質量、安全、文明施工方面不能滿足甲方要求時，甲方有權對由此造成的經濟損失要求乙方賠償。

2.5由於乙方原因使合同無法履行的行為，屬於違約，乙方應承擔違約給甲方造成的損失。

2.6一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。

3.2本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章後與本合同具有同等法律效力。

3.3本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，向合同簽約地有管轄權的人民法院提出訴訟。

3.4本合同自雙方法定代表或委託代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。

第2篇

經雙方友好協商，甲方委託乙方就甲方地暖工程進行施工，現就有關事宜達成協議如下：

一、 施工範圍： 乙方施工範圍為：含分水器在內的地暖結構部分，分水器之後的連接管道以及混凝土填充不包括在本合同內。

二、 施工方案： 一層和頂層採用20㎜厚的苯板和鋁箔反射膜，卡釘固定加熱管，中間幾層採用3㎜地暖複合膜，採用鋼絲網和綁絲固定加熱管。乙方負責編制施工方案，經甲方批准後按照施工方案和施工圖紙的要求進行施工。

d、e-a管， “ 道誠 ”牌，de5;1.9㎜ 盤管間距均採用250毫米(以設計圖紙為準)

1、乙方施工人員要嚴格服從甲方現場管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工過程中如果出現工傷事故由乙方負責。

2、甲方要派駐現場管理人員負責對乙方施工進行監督管理和協調現場出現的問題，為乙方創造良好的施工條件。

3、甲方提供施工用水用電。為乙方施工人員提供材料倉庫和基本的住宿場所。

1、合同造價 該工程地暖實際鋪設面積約為 平方米，結算價格為31元平方米。工程總價約為： 元。 地暖施工完畢後，甲x雙方共同核定地暖實際施工面積。並將工程量核定方法約定為：未鋪設的房間不計算面積，鋪設地暖的房間按施工圖紙中線標註尺寸扣除設計牆厚為基準計算面積，衞生間如果鋪設地暖按全部面積計算。

2、結算方式、 乙方施工材料和人員到工地後撥總造價的20%，後續工程按工程實際進度撥款，施工完畢撥付到總價的70%，工程竣工驗收後付至95%，留5%作為質量保證金，第一個採暖期結束後付清餘款。 工程不能同時施工時，按施工樓號單個結算。

____月____日至____月____日，保證交工驗收，以不耽誤後續土建方施工為原則

第3篇

甲方雙方依據《民法典》等相關法律、法規，本着平等互利的原則，經雙方友好協商達成如下合同條款：

1、工程名稱：浙江xx公司屋面光伏支架立柱防水工程。

2、合作方式：乙方包工包料、包質量、包文明施工等方式。

3、防水施工價格 本次防水施工為雙包方式（包工包料），

?此價款為本工程固定造價，總價按屋面具體完成數量進行結算。甲方無需為本合同的履行另行支付任何費用。

4、在合同籤之日起乙方應在甲方光伏支架立柱完成後2天之內完成單屋面全部工程項目,遇到自然災害或天氣等不可抗拒的原因除外。

5、施工質保 甲方同意將補漏工程委託給乙方施工。乙方按國家施工規範及有關施工要求，對補漏工程進行補漏施工。不得破壞房屋的承重結構，如有破壞須承擔所有相關責任及經濟損失。另外，如有其他非承重破壞須採取相應的補救措施直至修復完成。 本次防水補漏需根據甲方要求施工。待施工完成後，如還出現滲漏乙方無償重新進行防水處理，重做部位保修期順延。如果此次施工完成後，經過下雨檢驗不出現任何滲漏，乙方承諾保修期為________年使用年限。（保修期內對再滲漏部位乙方必須無償重新進行防水處理）。

6、雙方責任 甲方責任：在防水施工結束後，甲方應配合做好成品保護，如現場施工人員故意引起的損壞，後果由甲方負責。 乙方責任：

1、乙方應按施工合同和防水質量要求及防水施工規範施工，如甲方發現乙方未按規定或防水施工規範施工甲方有權要求乙方重做。

2、 施工中的一切安全責任由乙方負責並承擔所有經濟費用，工程款項中包含保險費用。

1、屋面所有的光伏支架立柱安裝處進行防水施工及表面清理乾淨並能達到防水施工要求。

2、將該樓樓面所有裂縫處和伸縮縫處清理乾淨並能達到防水施工要求。

3、用甲方認可的防水材料對伸縮縫和樓面裂縫處進行灌縫和填補找平處理。

4、乙方需注意施工安全，乙方在施工過程中必須保護好甲方及xx公司的物品、及其它財產，如有損壞乙方應在甲方規定期限內恢復原狀或照價賠償。

5、乙方必須採取充分的安全防護措施。如在合同履行中造成人身、財產損害（包括但不限於甲、乙雙方員工及第三人人身、財產損害）及發生任何意外事故的，均由乙方負完全責任，並負責賠償。

6、驗收合格後，如發生屋面滲漏而乙方未按約定及時處理的，甲方有權另行委託他人處理，所發生的費用均由乙方承擔。

三、付款方式 該防水工程單屋面施工完成後經甲方驗收合格後，支付此單屋面合同全額工程款。

1、合同簽訂後，任何單方面不得擅自修改或單方面終止本合同，雙方另有約定的除外。雙方確認本合同為雙方合作原則。

2、甲乙雙方在履行本合同時發生爭議時，由甲乙雙方友好協商解決，協商達不成一致時，雙方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

3、本合同一式兩份、甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或蓋章後生效。

第4篇

為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，按照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經雙方協商一致簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程概況工程名稱：君悦學府項目二期14、15樓樁基工程工程地點：____市金海三路和迎賓大道交叉口西南角承包方式：包工、包料、包質量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。工程承包範圍：14、15樓樁基圖紙範圍內的樁基工程施工的全部工序。

第二條工程工期開工日期以甲方工程部所發開工通知為準。工程工期為45天日曆天數。

第三條工程質量標準乙方嚴格按照國家頒佈的施工驗收規範文件及工程設計圖紙要求進行施工，工程質量達到國家或專業質量檢測評定標準的合格等級，工程樁的合格率為100%，如質量達不到合格，由此造成甲方的經濟損失均由乙方承擔。

第四條材料供應乙方在預應力混凝土管樁進場的同時，應及時通知甲方或甲方代表驗收並在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據。同時乙方應向甲方提供產品的出廠合格證、混凝土構件的強度報告及其彙總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建築材料質量監督站所規定的要求執行。

1）、本項目工程量約：8310米（本工程總根數為277跟，樁長暫按30米）。

2）、預應力高強混凝土管樁（c），採用徐州管樁，用錘擊法或靜壓法施工，c—500

5）ab—c80：綜合單價按194元米；此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設備費、檢測費用、截樁費，小型機具，配件費用、臨時設施費、缺陷修復費、送樁費、物質的運輸、裝修、堆放，領用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、税金以及合同明示或暗示的所有責任、義務、配合費用、風險費用等與樁基工程施工相關的一切費用。

3）、本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用，樁基檢測費用為10萬元（小寫：100000元），計入竣工結算。

2）、工程款支付，樁基成功後施工完畢後，甲方在十五個工作日內付至已完工程量的50%，工程樁靜載、動力測試合格，資料齊全，通過主管部門審查合格，竣工結算完成後甲方付至結算價的95%，餘5%作為質保金，待工程竣工驗收交付使用後____日內付餘下工程款（不計利息）。

3）、工程款支付時，優先用君悦學府一套商品房作為工程款抵扣給乙方。

1）、打樁完畢後，乙方應儘快做好竣工驗收的一切準備工作，隨時接受甲方、監理單位及建設主管部門的竣工驗收。基坑開挖後3個日曆天內，乙方提供全部工程資料給甲方。

2）、竣工資料乙方自行負責，按本工程所在地所管轄的質監站有關規定進行編制，並需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數要求（不得少於三份，其中原件一份，複印件二份）。

1）、應在施工前確保施工場地具備施工條件，負責辦理施工所需的各種證件及相關手續，並向乙方提供施工場地的工程地質勘探報告等資料，對資料的真實性、準確性負責。

2）、應在施工前提供圖紙一份，並組織乙方、設計單位、監理單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。

3）、將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。

4）、協調處理施工現場周圍的地下管線和鄰近建築物、構築物的保護。協調處理好施工現場周邊的羣眾關係，解決施工現場周圍羣眾阻撓施工問題。

1）、按施工圖紙要求做好各項施工準備，且如若施工過程中，由於施工不當造成的爆樁或樁身破碎，由此造成的費用均由乙方承擔。

2）、服從甲方、監理單位的管理，時刻注意本機組人員的安全，在c管樁運輸過程中及到施工現場後的卸樁期間和施工期間發生的一切人身、機械、安全傷亡事故，由乙方承擔全部經濟損失及法律責任。

3）、乙方必須無條件服從甲方施工現場統一管理、安排。按甲方要求的人員、設備、進場日期進場，每延期一天罰款20元，並視工程情況有權清退出場。保證機械的正常運轉，從人員到設備合理組織，不影響工程的正常施工。

4）、乙方應嚴格按照標準、規定組織施工，隨時接受甲方、監理人員及委派人員的檢查，把好質量關。乙方加工的管樁送到施工現場的同時，應向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構件的強度報告及其彙總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建築材料質量監督站所規定的要求執行。

5）、工程質量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內予以修復，直到符合驗收標準為止，質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項，並由乙方承擔由此產生的工程損失等一切費用。未經報驗的工程質量及工程量不予任何。

6）、乙方應按甲方的要求，每天上報預應力混凝土管樁的施工進度。

7）、乙方應遵守國家、行業的法律、法規和相關要求，接受各方監督，預防環境破壞，不斷改善施工環境。

8）、樁基檢測中，若存在不合格樁，乙方需補樁處理及承擔相應的費用。因乙方原因樁在施工中出現超送現象，導致基礎變深或其他基礎處理費用，根據設計院處理意見及設計變更單，由甲方、監理單位、建設單位出具處理意見，以簽證形式通知，但發生的費用由乙方承擔。非乙方原因，由甲方、監理單位、建設單位經濟簽證處理。

9）、乙方在完成合同約定的全部工程後，應當無條件3天內退場並及時清理場地內的垃圾及臨設施，保持工程現場清潔，不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。

1）、工程覆蓋前，如樁焊接質量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等，乙方自行檢驗後立即通知甲方和監理單位參加驗收，經甲方代表和監理在驗收記錄上簽字後方可繼續施工，甲方代表和監理實行旁站跟蹤施工監督管理。

2）、乙方必須按設計圖紙施工，在施工壓樁過程中若出現樁身斷裂及補樁，乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監理單位，並保持現場狀態，因乙方機械設備原因或工人操作不當引起的斷樁偏樁及爆樁，乙方則承擔該爆樁的樁費（如樁偏位超出規範範圍需變更的一切費用由乙方承擔）。

1）、乙方未經甲方許可停工，甲方有權解除合同，乙方並應當無條件____日內退場，雙方於乙方退場後按驗收合格工程造價的80%結算，由此造成的一切損失乙方自行承擔。

2）、工期延誤或出現大質量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質量標準返修者，甲方有權責成乙方停止施工並終止合同。由此產生的質量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔，甲方直接從乙方工程款中扣除。

3）、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期____日，均應當向甲方承擔人民幣5000元的違約金，逾期達____日，甲方有權解除合同。

4）、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規範引起的工程質量問題，無論工程是否已驗收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。

1）、本工程發生的所有經濟簽證須在發生之日起3天內報送完畢，逾期報送的經濟簽證均視為無效簽證。

2）、本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章後與本合同具有同等法律效力。

3）、本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，提交工程所在地的人民法院解決。

4）、本合同一式陸份，甲乙雙方各執三份，本合同自雙方法定代表或委託代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。

第5篇

根據貴州xx公司批覆的貴陽供電局第一批農網完善化工程與農網完善工程預備項目實施計劃，甲方確定將下列工程發包給乙方施工，現經雙方協商，達成如下協議：

2、工程安裝費萬元(具體明細見附表)：具體金額為：子項中標價215;設計方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包。

4、工程工期：從________年____月____日至________年____月____日。

1.1、預付款：甲、乙雙方簽訂合同後____日內，甲方預付合同工程安裝費的20%

1.2、工程竣工，經甲、乙雙方及現場監理共同驗收合格後，乙方提交了本工程的全部竣工資料，扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保金後(質保期________年)，甲方支付乙方工程安裝費的75%。

1.3、保修條款：本工程保修期為________年(保修期從工程驗收合格，投入運行之日起計算)，保修期滿未發生施工質量問題，甲方即向乙方付清質量保證金。

1、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和南xx公司、貴州xx公司下發的(1999)191號文(關於農村電網建設與改造技術原則)、(____省電力公司縣城中、低壓配電網改造技術導則)、(____省農村電網建設與改造的基本技術要求)，及貴陽供電局下發的(10配電線路實施技術規範)、(低壓配電技術規範)施工驗收。

2、乙方負責該工程的青苗、徵地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協調。

3、工程開工前，甲、乙雙方必須簽訂安全協議，並按協議內容履行各自的安全責任。

4、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案，擬定施工三措，經甲方許可，監理員開出許可開工單後，方可施工。

5、工程質量達不到要求，造成返工的一切損失由乙方負責，返工造成逾期交付的，每延誤一天，乙方按合同總價的0.5%償還違約金，並累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的，乙方將不能進入誠信備案企業名單。

1、乙方在施工中必須服從甲方現場監理人員的管理。

2、乙方不得將工程轉包，一經發現，立即停止施工，並承擔一切經濟損失和法律責任。

3、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材。

4、乙方在施工完成後應將甲方委託進行的改造工程中不再使用的舊材料、設備及設施全部拆除並將現場清理乾淨。

5、乙方應將拆除的舊設備和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退還手續需登記設備的規格、型號、出廠日期、出廠序號，甲方確認後簽字。甲方確認後的退還手續將作為工程結算資料必備依據。

2、若拆除設備和材料未歸還甲方，甲方將從保證金中扣減，若保證金不足以抵扣廢舊設備和材料費用，差額部分從施工費中扣減。

3、發生施工質量問題，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經濟損失。

4、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。

爭議解決的方式：合同執行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。

1、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執二份，本合同自雙方簽章之日起生效。

第6篇

為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，按照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經雙方協商一致簽訂本合同，以資共同遵守。

承包方式：包工、包料、包質量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。

工程承包範圍：14、15樓樁基圖紙範圍內的樁基工程施工的全部工序。

開工日期以甲方工程部所發開工通知為準。工程工期為45天日曆天數。

乙方嚴格按照國家頒佈的施工驗收規範文件及工程設計圖紙要求進行施工，工程質量達到國家或專業質量檢測評定標準的合格等級，工程樁的合格率為100%，如質量達不到合格，由此造成甲方的經濟損失均由乙方承擔。

乙方在預應力混凝土管樁進場的同時，應及時通知甲方或甲方代表驗收並在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據。同時乙方應向甲方提供產品的出廠合格證、混凝土構件的強度報告及其彙總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建築材料質量監督站所規定的要求執行。

1、本項目工程量約：8310米（本工程總根數為277跟，樁長暫按30米。

2、預應力高強混凝土管樁（c，採用徐州管樁，用錘擊法或靜壓法施工，c—500（12

5ab—c80：綜合單價按194元米；此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設備費、檢測費用、截樁費，小型機具，配件費用、臨時設施費、缺陷修復費、送樁費、物質的運輸、裝修、堆放，領用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、税金以及合同明示或暗示的所有責任、義務、配合費用、風險費用等與樁基工程施工相關的一切費用。

3、本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用，樁基檢測費用為10萬元（小寫：100000元，計入竣工結算。

2、工程款支付，樁基成功後施工完畢後，甲方在十五個工作日內付至已完工程量的50%，工程樁靜載、動力測試合格，資料齊全，通過主管部門審查合格，竣工結算完成後甲方付至結算價的95%，餘5%作為質保金，待工程竣工驗收交付使用後____日內付餘下工程款（不計利息。

3、工程款支付時，優先用君悦學府一套商品房作為工程款抵扣給乙方。

1、打樁完畢後，乙方應儘快做好竣工驗收的一切準備工作，隨時接受甲方、監理單位及建設主管部門的竣工驗收。基坑開挖後3個日曆天內，乙方提供全部工程資料給甲方。

2、竣工資料乙方自行負責，按本工程所在地所管轄的質監站有關規定進行編制，並需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數要求（不得少於三份，其中原件一份，複印件二份。

1、應在施工前確保施工場地具備施工條件，負責辦理施工所需的各種證件及相關手續，並向乙方提供施工場地的工程地質勘探報告等資料，對資料的真實性、準確性負責。

2、應在施工前提供圖紙一份，並組織乙方、設計單位、監理單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。

3、將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。

4、協調處理施工現場周圍的地下管線和鄰近建築物、構築物的保護。協調處理好施工現場周邊的羣眾關係，解決施工現場周圍羣眾阻撓施工問題。

1、按施工圖紙要求做好各項施工準備，且如若施工過程中，由於施工不當造成的爆樁或樁身破碎，由此造成的費用均由乙方承擔。

2、服從甲方、監理單位的管理，時刻注意本機組人員的安全，在c管樁運輸過程中及到施工現場後的卸樁期間和施工期間發生的一切人身、機械、安全傷亡事故，由乙方承擔全部經濟損失及法律責任。

3、乙方必須無條件服從甲方施工現場統一管理、安排。按甲方要求的人員、設備、進場日期進場，每延期一天罰款20元，並視工程情況有權清退出場。保證機械的正常運轉，從人員到設備合理組織，不影響工程的正常施工。

4、乙方應嚴格按照標準、規定組織施工，隨時接受甲方、監理人員及委派人員的檢查，把好質量關。乙方加工的管樁送到施工現場的同時，應向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構件的強度報告及其彙總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建築材料質量監督站所規定的要求執行。

5、工程質量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內予以修復，直到符合驗收標準為止，質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項，並由乙方承擔由此產生的工程損失等一切費用。未經報驗的工程質量及工程量不予任何。

6、乙方應按甲方的要求，每天上報預應力混凝土管樁的施工進度。

7、乙方應遵守國家、行業的法律、法規和相關要求，接受各方監督，預防環境破壞，不斷改善施工環境。

8、樁基檢測中，若存在不合格樁，乙方需補樁處理及承擔相應的費用。因乙方原因樁在施工中出現超送現象，導致基礎變深或其他基礎處理費用，根據設計院處理意見及設計變更單，由甲方、監理單位、建設單位出具處理意見，以簽證形式通知，但發生的費用由乙方承擔。非乙方原因，由甲方、監理單位、建設單位經濟簽證處理。

9、乙方在完成合同約定的全部工程後，應當無條件3天內退場並及時清理場地內的垃圾及臨設施，保持工程現場清潔，不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。

1、工程覆蓋前，如樁焊接質量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等，乙方自行檢驗後立即通知甲方和監理單位參加驗收，經甲方代表和監理在驗收記錄上簽字後方可繼續施工，甲方代表和監理實行旁站跟蹤施工監督管理。

2、乙方必須按設計圖紙施工，在施工壓樁過程中若出現樁身斷裂及補樁，乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監理單位，並保持現場狀態，因乙方機械設備原因或工人操作不當引起的斷樁偏樁及爆樁，乙方則承擔該爆樁的樁費（如樁偏位超出規範範圍需變更的一切費用由乙方承擔。

1、乙方未經甲方許可停工，甲方有權解除合同，乙方並應當無條件____日內退場，雙方於乙方退場後按驗收合格工程造價的80%結算，由此造成的一切損失乙方自行承擔。

2、工期延誤或出現大質量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完

成，或無力按質量標準返修者，甲方有權責成乙方停止施工並終止合同。由此產生的質量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔，甲方直接從乙方工程款中扣除。

3、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期____日，均應當向甲方承擔人民幣5000元的違約金，逾期達____日，甲方有權解除合同。

4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規範引起的工程質量問題，無論工程是否已驗收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。

1、本工程發生的所有經濟簽證須在發生之日起3天內報送完畢，逾期報送的經濟簽證均視為無效簽證。

2、本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章後與本合同具有同等法律效力。

3、本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，提交工程所在地的人民法院解決。

4、本合同一式陸份，甲乙雙方各執三份，本合同自雙方法定代表或委託代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。

第7篇

由於工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建築法》以及建築施工管理條例、施工規範，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。

1、污_________地底板驗收合格後付30%，主體驗收合格後付至70%，發包方進行竣工驗收合格後付至95%，其餘工程款待工程保修期滿一次性付清。

幫助乙方解決_________源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙並交底。

嚴格按照施工圖及相關規範進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。

2、質保金：承包總價的10%為保脩金，保修期滿後付清全部承包價款。

4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字後立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。