裝飾工程合同6篇 如何簽訂一份完善的裝飾工程合同？

“裝飾工程合同”是一份雙方約定的協議書，規定了裝飾工程的工程量、材料、質量、進度、價格等具體細節，保障了雙方的權益，是裝飾工程中必不可少的法律文書。本文介紹裝飾工程合同的相關內容。

第1篇

按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建築市場管理條例》的規定，結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方達成如下協議：

1、甲方將自己位於區（縣）小區（街道）樓門號室廳住宅的室內裝飾工程以形式交給乙方承做。

3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款時間付款百分比金額第一次籤合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗收合格三日內5%5、工程保修期：一年

8、工程內容詳見施工圖紙及報價單，並以報價單為準（附表一）。

9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表（附表二）。

11、本合同簽訂生效後，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，並承擔因此造成的其它經濟損失。

（1）由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰；甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。

（2）由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。

（3）甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線，由此發生損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔損失。

（4）未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔損失。

（5）未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

（6）因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

（1）本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或有關部門進行調解。

（2）當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。

（1）本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執一份。

（2）本合同履行完成後自動終止。簽字（章）生效。

（4）工藝及質量説明（附表三，應註明材料的型號、規格、等級、品牌或質量標準）

電話：4）由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第2篇

______區（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。

3、裝飾施工內容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，並以報價單為準，見附表一）。

2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。

其中：設計費________元，人工費_______元，材料費_______元。

合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其餘價款根據施工進度計劃分期支付：

______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；

______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；

______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按施工進度計劃及時供應到現場。

甲方提供的材料抵現場後，經乙方驗收簽字，並由乙方負責保管，由於保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。

凡由乙方採購的材料、設備必須與報價單中註明的品牌、規格、型號、質量、計量標準相符，並提交購貨發票，經甲方簽字認可後再行使用。

乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。

第3篇

就 裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

四、 工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。

1、 合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 預付款。

2、 開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額 預付款，餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)

本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

1、 乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

2、 乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

3、 施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

4、 乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

5、 如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

1、 本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更為質量評定驗收標準。

2、 由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

3、 由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。

由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由

甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償

本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合

同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。

甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)： xx裝飾工程公司

第4篇

為規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。

4.工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

5.施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自願將 項目委託給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

工程期限 日，時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種税費。

1. 參加有關施工圖紙或作法説明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3. 未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4. 保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5. 對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。

6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效，需辦理鑑(公)證的，自辦理鑑(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

第5篇

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方裝飾工程(以下簡稱工程)委託乙方承擔施工的有關事宜，雙方達成如下協議：

1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第 種承包方式。

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見工程報價單項目備註);

1.4 工程總造價人民幣(大寫)： 萬元整。工程施工內容及施工費用以本工程報價單為準。工程完工後若需開具正規税務發票，税費按實際發生的工程總金額6%計算，加入原工程總造價。

1.5工程期限：雙方商定本工程期限共 天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。乙方須按時按質完成施工項目任務，因特殊不可抗力因素而延誤工期，雙方另行商議協調處理。

2.1 開工前 天，為乙方施工創造條件。包括：搬清室內雜物，以不影響施工為原則。若甲方對不易搬動的物品、陳設進行必要的保護措施，因而造成的損失由甲方承擔。

2.5 負責辦理施工所涉及申請、審批等手續，並負責繳納物業管理處報批所需的一切費用。

2.6 施工期間甲方仍需部分使用該場地的，須負責做好施工現場的保衞及消防等工作。

2.7 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收登記手續和其他變更項目事宜。

3.1 指派公司員工 為乙方駐工地監理，負責合同履行。

3.2 按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;施工過程中因乙方責任發生的安全事故責任(包括但不限於人生、財產損失)由乙方承擔，與甲方無關。

3.4 嚴格按照圖紙或説明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

3.5 嚴格執行有關施工現場管理規定，按甲方小區物業管理處要求進行施工，不得影響鄰居及污染小區居住環境。

3.6 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

4.1 本合同簽訂生效後，甲方向乙方支付工程款 元整。

4.2 泥、木工進場甲方支付乙方 元整;工程進行至木工工程基本完成時，油漆工進場時，甲方再支付乙方工程款 元整;工程竣工驗收柒日前甲方再支付乙方工程款 元整。

4.3 工程竣工驗收後，乙方向甲方送交工程結算資料(含工程報價結算表)，甲方收到結算資料在_7_天內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字。

4.4 工程質保金雙方約定為總工程款的 3 %，即 元整，工程質量保證期滿後七日內甲方一次性支付乙方。

5.1 甲方因下列原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延。

b、不能保證每天10小時以上工作時間(含加班); c、不能按期提供自購材料、設備; d、不能按期支付工程款;

e、因甲方原因至使工程量變更、設計變更及造成材料、人工的浪費; f、逾期驗收;

5.2 乙方因下列原因導致甲方損失的，由乙方承擔賠償責任：

a. 不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔; b. 對竣工驗收後保修期12個月內發現的證實屬於乙方責任的質量問題，乙方免費返修; c. 由於乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應給予修復或賠償;

d. 由於乙方違反物業管理規定所造成罰款或賠償費用，由乙方負責賠償。

e. 乙方如沒有徵得甲方同意而未按圖紙或預算表項目要求施工，甲方有權責令整改和扣除相應的費用。

6.2 裝飾工程報價單、施工圖經雙方協商，達成一致的其他具體問題協議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。

6.3 本合同經雙方簽字蓋章後生效，合同履行完畢後自動終止。如有不盡事宜，雙方本着友好互利原則協商解決。也可由有關部門調解;協商或調解不成的，可依法向合同履行地的人民法院提起訴訟。

甲方(委託方)：甲方代表：辦公地點： 電 話： 傳 真： 附 件：

乙方(承建單位)：乙方代表： 辦公地點：電 話： 傳 真：

第6篇

就裝飾裝修工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

1、合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

2、開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)

本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

4、乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

1、本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更為質量評定驗收標準。

2、由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

3、由於乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切後果由乙方負責。

由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。