實用的施工合同模板3篇 高效實用！一站式施工合同模板

本文為您提供了一份實用的施工合同模板，旨在幫助您制訂合理合法的施工合同。無論您是業主或承包商，該模板將提供詳細的條款和條件，包括工期、款項支付、責任分擔等內容，保障雙方權益。立即下載並根據自身需要進行合理修改，確保施工項目順利進行。

第1篇

甲方（發包方）： （以下簡稱甲方） 乙方（承包方）：（以下簡稱乙方）

依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，增強雙方責

任感，確保工程的順利完工，雙方在平等、自願、公平、協調一致的基礎上訂立本合同，條款如下：

工程名稱： 工程地點：工程內容： 設計施工圖紙所包含的所有內容

本工程合同造價為人民幣元，即人民幣元整。 本造價內含兩年養護費用。

由乙方設計，採用大包乾，即包工、包料、包管理、包質量、

包工期等完全總承包。承包範圍和內容：設計施工圖紙範圍內的

2、新工工程完工後支付工程總造價的驗收合格後______天內一次性付清剩餘 ％的款項；

六、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商達成補充協議，所達成的補充協議與本合同具有同等法律效力。

七、本合同在執行過程中發生爭議的，由雙方協商解決，協商不成的，可向人民法院訴訟解決。本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

第2篇

經雙方共同協商，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲方將家庭別墅一棟承包給乙方實施，雙方達成協議如下：

乙方每完成一層主體工程甲方支付進度款20000元，餘款工程完工驗收後付清。

乙方在施工中應注意安全，做好各種安全設施。若發生安全事故，由乙方負責。進入施工場地必須戴安全帽，發現一次罰款100元。

六、工程完工，甲乙雙方組織按現行國家驗收標準驗收，如有不達標部分，返工所造成的直接損失和間接損失由乙方全部承擔。

七、本工程未盡事宜，雙方在實施過程中另行協商解決。協商不成，可向仲裁機構或人民法院申訴。

八、本合同一式貳份，雙方簽字蓋章生效，甲乙雙方須共同遵守。

第3篇

工程採用包工包料施工方式，工程總價276100元人民幣。合同簽訂定後甲方支付工程預算總額的30%。工程完工驗收合格後，甲方收到化工大廈工程款後，三日內付清工程款總額的95% 。餘款 5% 於工程驗收合格一年後付清。

1. 甲方應無償提供水、電、臨時用地、庫房，辦理用水用證明，協調與相關單位的關係，確保工程如期進行。

4.乙方負責進廠工人的、安全治安、防火教育，要有專人負責安全技術方面的人員，確保安全、治安、防火萬無一失。同時服從大廈管理人員的統一管理，確保工期按期完成，質量優良。

5. 負責將完工後的施工現場清理乾淨，將垃圾渣土清理到甲方指定現場。

以地下2層不漏水、不滲水為標準。本合同一式2份，甲、乙雙方各一份。

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________