綠化工程合同6篇 「落實城市綠化計劃的合同安排」

綠化工程合同是指對城市綠化、景觀建設、園林設計等領域的工程所簽訂的合同。合同內容涉及工程標準、進度計劃、質量保證、付款方式等方面。綠化工程合同的簽訂與執行，有助於加強環境保護，美化城市風貌，提高城市居民的生活品質。

第1篇

依照《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部、國家工商行政管理總局共同發佈的《建設工程施工合同》(gf——0201)及其他有關規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本園林綠化工程施工項目經協商訂立本合同：

3.1除雙方另有約定以外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

4.1適用法律法規：國家有關法律、法規和北京市有關法規、規章及規範性文件均對本合同具有約束力。

4.2適用標準、規範名稱：《城市園林綠化工程施工及驗收規範》、《城市園林綠化用植物材料木本苗》、《城市園林綠化養護管理標準》。

4.4雙方對合同內容的約定與上述法律、標準、規範規定有矛盾的，以法律、標準及規範規定為準。

5.1發包人提供圖紙日期及套數：____________________________________________________

5.2承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉讓給第三人。

5.3發包人對圖紙的特殊保密要求：__________________________________________________

除本款有明確約定或經發包人同意外，監理工程師無權解除合同約定的承包人的任何權利與義務。

7.3任何一方駐工地代表發生變更時，應提前7日書面通知對方，並明確指出交接時間、權限。

8.1發包人應按本合同約定的時間和要求完成以下工作並承擔相應費用：__________________

(1)保證施工現場達到具備施工條件的具體要求和完成的時間：__________________________

(2)將施工所需的水、電、電訊等管網線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：________

(3)負責施工場地與公共道路的通道開通的時間和要求：________________________________

(4)工程地質和地下管網線路資料的提供時間：__________________________

(5)由發包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：______________

(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物建築)、古樹名木的保護工作：_____________

(9)雙方約定發包人應做的其他工作：______________________

8.2發包人委託承包人辦理的工作：_________________________

9.1承包人應按本合同約定的時間和要求完成以下工作：

(1)應提供計劃、報表的名稱及完成時間：____________________

(2)承擔施工安全保衞工作和非夜間施工照明的責任和要求：

(3)向發包人提供辦公和生活房屋及設施的要求：_____________，發包人承擔由此發生的費用。

(4)需承包人辦理的有關施工場地交通環衞和施工噪音管理等手續：_________，發包人承擔由此發生的費用。

(5)承擔費用負責已竣工但未交付發包人之前的工程保護工作;對工程成品保護的特殊要求及費用承擔：____________

(6)做好施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護工作，具體要求及費用承擔：____

(7)保障施工場地清潔符合環境衞生管理的有關規定，並且：___________________

11.1承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間：

11.2發包人對施工方案、進度計劃予以書面確認或提出修改意見的時間：_____________，發包人逾期未確認也未提出修改意見的，視為同意。

11.4承包人必須按照經確認的進度計劃組織施工，並接受監督和檢查。因承包人原因導致實際進度與進度計劃不符的，承包人無權就改進措施提出追加合同價款。

因發包人原因造成延期開工的，由發包人承擔由此給承包人造成的損失，並順延工期;承包人不能按時開工的，應提前7日書面通知發包人並徵得發包人同意，發包人不同意延期的或承包人未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。

因發包人原因停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此受到的損失，相應順延工期;因承包人原因停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不順延。

14.1由於以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經發包人確認，工期相應順延。

(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，使施工不能正常進行;

(3)發包人未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行;

14.2承包人在以上情況發生後3日內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向發包人、監理方提出報告。發包人在收到報告後7日內予以確認答覆，逾期不予答覆，承包人即可視為延期要求已被確認。

16.2雙方對工程質量有爭議時，由____________質量監督站鑑定，所需費用及由此造成的損失由責任方承擔。

17.2當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包人自檢，並於48小時前書面通知發包人、監理方檢驗。驗收合格，發包人、監理方在驗收記錄上簽字後，方可進行隱蔽和繼續施工。若在48小時內發包人、監理方不進行驗收也未提出書面延期要求的，承包人可自行組織驗收，發包人、監理方應承認驗收記錄。驗收不合格，承包人在限定時間內修改後重新驗收，所需費用由承包人承擔，不能影響工期。除此之外影響正常施工的經濟支出由發包人承擔，相應順延工期。

18.1承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

18.2發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

19.1發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

19.2發包人、承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門認定處理。

20.1發包人保證按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

21.1本合同價款按照招標文件中規定，採用_______方式確定。

21.2合同價款發生設計變更或洽商的情況時可以調整。合同價款的調整方式：_______。

22.1承包人向發包人提交已完工程量報告的時間：_______。

22.2發包人核實已完工程量報告的時間：_____________，發包人逾期未核實工程量的，承包人報告中開列的工程量將視為被確認並作為工程價款支付的依據。發包人核實工程量未提前24小時通知承包人的，確認結果無效。

22.3對承包人超出設計圖紙範圍和因自身原因造成返工的工程量，發包人不予確認。

23.1合同生效後_______日內，發包人向承包人支付本合同總造價的_______%為預付款。

23.2雙方約定的工程款(進度款)支付方式和時間：________________。

23.3發包人應在確認工程量結果後_______日內按前款的約定向承包人支付工程款(進度款)。

23.4工程全部完工，竣工驗收通過並辦理完畢相應結算手續後______日內，發包人累計支付給承包人的工程款應達到工程結算總價的___%，結算總價的______%作為工程保脩金。

23.5本工程保修期滿，在承包人履行了保修責任的前提下，發包人一次性向承包人支付工程保脩金。

24.2雙方約定的苗木材料設備交驗的標準：_________________

24.3發包人供應的苗木材料設備與一覽表不符時，雙方約定發包人承擔責任如下：_________

施工中發包人對原設計變更，發包人向承包人發出書面變更通知，承包人按照通知進行變更。如果承包人對原設計提出變更要求，經發包人、監理方批准後方可實施，並簽署書面變更協議。

施工中如發生除設計變更以外的其他變更時，採用協議形式雙方加以確認。

28.1承包人應在收到變更通知或簽署變更協議後5日內提出變更工程量及價款報告資料。

28.2發包人在收到變更資料報告5日內予以確認，逾期無正當理由不確認時，視為變更報告已批准。

29.1工程具備竣工驗收條件，承包人以書面形式通知發包人，並向發包人提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。發包人在收到以上文件後10日內組織驗收。發包人如無正當理由不組織驗收或驗收後10日內未提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

29.2竣工日期為本工程竣工驗收通過的日期。保修期正式開始。

29.3因特殊原因，部分單位工程和部位需甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，並明確雙方責任。

30.2承包人在竣工驗收15日內向發包人提交結算報告及完整的結算資料、竣工圖。

30.3發包人自簽收結算資料報告之日起20日內提出審核意見並予以籤認。

30.4承包人收到竣工結算款後5日內將竣工工程交付發包人。

承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

31.2質量保修期：雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下

32.1屬於保修範圍內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7日內派人保修。

32.2發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應在24小時內到達事故現場搶修。

32.4保修期內發現苗木等植物材料死亡，應在種植季節按原設計品種、規格更換。

33.2雙方約定的養護期間水、電費用的承擔：____________

35.1任何一方違反本合同的約定，均應承擔由此給對方造成的損失。

35.2因承包人原因延期竣工的，應交付的違約金額和計算方法：_____________

35.3因承包人原因致使工程達不到質量要求的，應承擔的違約責任：__________

35.4發包人不按時支付工程款的違約責任：_______________________________

本合同在履行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第_________種方式解決：(只能選擇一種)

38.2因不可抗力導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：_________

(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;

(2)發包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用;

(4)停工期間，承包人應監理工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衞人員的費用由發包人承擔;

38.3因合同一方遲延履行合同後發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

(1)發包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：______________

(2)承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：_______________

40.2發包人不按合同約定支付工程款，雙方又未達成延期付款協議，承包人可停止施工，停止施工超過30日，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。

40.3承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除合同。

40.4有下列情形之一的，發包人、承包人可以解除合同：

(2)因一方違約(包括因發包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。

40.5合同按司法程序解除後，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，並按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

40.6合同解除後，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

41.2本合同在雙方完成了相互約定的工作內容後即告終止。

42.1本合同正本二份具有同等效力，雙方各持一份。本合同副本份數___________份，由雙方分別收持。

雙方根據有關法律、行政法規規定，結合本工程實際，經協商一致後，可對本合同具體化、補充或修改。

第2篇

為確保工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下協議，希雙方共同遵守。

本工程定於____年____月____日開工，____年___月___日竣工，合同工期為____天

1、 乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前通知甲方。

2、 施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。

3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。

4、 因乙方原因造成延期開工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。

1、 乙方必須按甲方確認的工程進行組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。

2、 工程竣工後，乙方應按本合同約定的養護期，對本工程承擔養護責任。

3、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關費用，由乙方單獨承擔。

1、 苗木栽植要遵守技術操作規範，確保苗木成活率100%。

2、 苗木質量要完全符合設計質量要求，如達不到要求應及時更換。

1. 第一次付款，合同簽訂生效後，甲方須向乙方支付工程總造價的30% 。

2. 第二次付款，草坪鋪設過半時甲方向乙方支付工程總造價的40%。

3. 第三次付款，工程竣工驗收合格後，甲方向乙方工程總造價的25%.

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

第3篇

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

2、該工程造價以實際工程量的雙方議定價格為依據，以總承包形式而定，總承包價格為(：元)大寫：

1、辦理施工所需的證件、批件，提供有關隱蔽、障礙物資料。

2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。

3、協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

4、派駐施工現場的監理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執行情況監督檢查，負責工程中的驗收和其它必須的簽證。

1、根據甲方委託，在其承攬的工程範圍內，完全全部工程。

3、對施工場地周圍的管線和鄰近建(構)築物實施保護。

4、遵守政府有關部門對施工場地、交通、噪音及環保和安全生產等內容的規定。

5、嚴格施工，確保工程質量，並按合同規定的時間如期完成和交付。

6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收

工程參與各方按照國家建設安全生產相關規定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。

2、本協議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

第4篇

為確保該工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下條款，雙方將嚴格執行。

2、工程地點：北京市密雲縣密西路與西道交叉口人保大廈

1、乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前三天書面通知甲方並經甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。

2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。

3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。

4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應損失。

1、乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。

2、工程竣工後，乙方應按本合同約定的保修期，對本工程承擔質量保修責任。

3、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關費用，由乙方承擔。

工程質量應達到《城市綠化施工及驗收規範》標準，經驗收不合格，乙方進行返工、修改並承擔所發生的費用。

工程施工完畢驗收合格後15日內，甲方應向乙方以銀行轉賬或網銀方式支付全部結算價款

因履行本合同發生爭議，應協商解決，如協商不成，應由甲方所在地人民法院管轄。

本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份，雙方蓋章生效。

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

第5篇

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

工程內容：小區施工圖範圍景觀綠化和招標文件中所有的平基土石方、種植土回填及換填、造型，灌木、喬木植物種植，建築鋪貼及水電、燈具安裝等施工圖所示全部施工內容以及與本工程相關的政府部門的報驗工作。

1、本次承包範圍為：小區景觀綠化施工圖紙範圍內容；

2.、工作內容包含完成本工程一切所需的勞務及材料，包括供料製作、運輸、安裝、產品保護、竣工前清潔、驗收、保險、竣工資料、維修服務等，不但包括已指示或指明的主要機械及設備，並且包括整項施工安裝工程得以正常操作所需的一切附帶零件、所需的勞務，無論此類勞務零件是否在合同文件、工程量清單中表述。

3、本工程實行總價包乾，包工、包料、包效果、包運輸、包工期、包質量、包安全、包文明施工的承包方式。

4、以甲方書面通知中指定的開工日期為準，施工週期為： 日曆天（含所有節假日及惡劣天氣），完工日以竣工驗收通過、乙方送交竣工驗收報告得以批准的日期為準。

5、若遇下列情況之一，乙方應就延誤工期的內容在3天內向甲方代表提交報告，經甲方審核批准並通過書面形式確認工期是否順延。

② 一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

④ 合同中約定或甲方代表同意給予順延的其它情況。

乙方在以上情況發生後3天內，就延誤的工期向甲方代表提交報告，否則，視為放棄申請權利，甲方不再給予工期順延。

6、因乙方責任未按時完工的，每逾期一天，乙方自願承擔每日合同總價千分之二的延期違約金。累計延誤超過10天的，乙方加付違約金。同時，甲方有權解除合同。

7、如甲方原因致工程停工或緩開工，工期可以順延，但乙方不能索賠其它任何費用，如停工時間超過二個月，甲方將按完成的工程量70%先行支付給乙方。

8、本合同一式四份，雙方各執兩份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方（發包人）：（簽章）乙方（承包人）：（簽章）

第6篇

經甲、乙雙方協定，本工程由乙方負責為甲方進行_______________園林綠化工程施工，本着相互合作、嚴密配合的準則跟保障工程順利進行，特簽署此合同以獨特遵照。

2、按包工、包料、包工期、包品質的大包乾式承包。

3、園林綠化所需的材料、動物種類、數目、規格按配置計劃及工程預算書。

乙方按工程施工範疇、施工圖紙提交一份工程估算書，按園林修建、綠化____類工程尺度取費，人工、資料、機械調差按施工期間有關文件履行，工程造價暫定為國民幣元。

1、方簽訂合同後，甲方支付工程造價的______%給乙方作為工程預支款。

2、工程竣工甲方初驗及格後付款項______%，餘招待頤養期滿(三個月)甲方驗收合格後十天內一次付清。

1、負責辦理施工報建手續，領取建造許可證和施工允許證。

2、承當綠化工程開工後的保養責任，保證綠化工程苗木成活率100%。保養期內補種苗木的保養順延1個月。

六、本合統一式兩份，雙方簽字生效，各執一份，具等同效率。