建築公司工程項目內部承包經營合同

發包方：**建築工程公司 （以下簡稱甲方）

承包方： （以下簡稱乙方）

擔保方： （以下簡稱丙方）

甲、乙、丙三方就乙方承包經營甲方承建的 工程項目，丙方為乙方的承包經營提供不可撤銷連帶責任的保證擔保事宜，經三方協商一致，訂立以下條款，以資三方共同遵照履行。

第一章 總則

第一條甲方已於 年 月 日與 （以下簡稱“建設方”）簽訂 工程《建設工程施工合同》，為便於該工程施工，甲方特成立**建築工程有限公司 項目經理部。

第二條甲方經公司內部人員招投標，同意乙方以包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包違約責任、包項目盈虧的承包方式，承包經營**建築工程有限公司項目經理部。

第三條本合同簽訂並生效後，甲方委任乙方為**建築工程有限公司項目經理部的負責人，乙方有權依照本合同的約定，自主經營該項目經理部。

第四條乙方確認，已完全瞭解和認可甲方與建設方簽訂的 工程《建設工程施工合同》，並確保有能力履行甲方向建設方所應承擔的各項權利和義務，承擔該項目的全部經營風險。

第二章 承包內容

第五條 承包範圍：甲方與建設方簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。

第六條 承包方式：包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的總承包方式。

第七條 承包期間：自本合同簽訂之日起至甲乙雙方按本合同約定對本項目結算完畢之日止。

第八條 承包費用：乙方按承包工程項目結算總價款的 %（其中承包費為 %；税金為 %）向甲方支付承包費。

第九條 承包費的支付時間及方式：甲方在建設方支付的每筆工程款到賬時，按本合同第八條的約定扣除承包費用。甲方在扣除承包費用後，向建設方出具建安發票。

第十條 勞保基金的返還：

第三章 承包管理

第十一條 鑑於建設工程的特殊性，為防範甲乙雙方在施工期間出現經營風險，達到甲乙雙方承包雙贏的經營目的，甲方有權對乙方承包的工程項目進行管理，乙方有權在甲方的管理下自主經營。

第十二條 人員管理：

一、甲方負責委派公司的項目經理、財務員、安全員、施工員、質檢員、材料員、資料員、結算員到乙方項目經理部，協助甲方管理該工程項目的相關工作；

二、除項目經理、財務員以外，其他甲方負責委派的人員，乙方有權另行選擇外聘有經驗、有能力、有責任心的高素質人才作為項目經理部的相關管理人員，但乙方外聘的以上管理人員，需經甲方考核並備案後，方可聘任進行相關工作；

三、甲方委派的管理人員在乙方項目經理部工作期間的工資、勞保福利、工傷事故等費用，由乙方負責並承擔；

四、乙方有權自主外聘項目經理部的其他管理人員，並自行承擔所有費用。

第十三條 工程款及財務管理：

一、未經甲方的書面授權，乙方無權以任何形式直接從建設方支取工程款，該項目的所有工程款項，必須經甲方指定的銀行賬户流轉，甲方發現乙方私自從建設方收取工程款項的，有權從建設方下一筆支付的工程款中扣回，並有權直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金額的5%的違約金；

二、甲方有權對乙方使用工程款的情況進行監督、審查，乙方需在使用工程款的前三個工作日向甲方申報工程款使用計劃，除乙方項目經理部的管理費用以外，甲方原則上需將工程款直接支付給收款人；

三、乙方每月28日前需向甲方書面申報工程款的回款計劃、項目負債情況、項目負債的還款計劃；

四、在甲乙雙方就本合同最終結算完畢之前，建設方所支付的工程款必須專款專用，未經甲方書面同意，乙方無權將工程款挪用該工程項目以外的其他用途，否則，甲方有權從下一筆工程款中直接扣回，並有權直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金額的5%的違約金；

五、甲方需為乙方提供良好便捷的服務，在工程款到帳後且乙方申報工程款使用計劃後，及時審查，並按照工程款支付的輕重緩急，原則上在三個工作日內支付給各收款單位；

六、乙方需建立、健全項目經理部的財務管理和制度，甲方委派的財務人員負責管理乙方的財務，該財務人員有權監督、審查乙方對工程款的使用計劃、使用情況，以及該項目的資產負債情況。

第十四條 公章管理：

一、甲方負責向乙方提供項目經理部公章一枚，該公章經甲方備案後交由乙方使用，乙方承包的項目經理部對外所發生的生產、經營活動，需加蓋甲方備案的公章確認後方可發生法律效力；

二、甲方提供的公章，由甲方委派的財務員進行管理，項目部合同及其他文件的蓋章簽署，需由公章管理人員審查、登記後方可進行；

三、未經甲方書面授權，乙方無權私自以項目經理部的名義刻制公章，否則，甲方有權追究乙方的法律責任，並要求乙方承擔由此造成的損失。

第十五條 合同管理：

一、乙方需建立、健全合同管理制度，乙方以項目經理部的名義對外簽訂任何包括但不限於合同、承諾書、擔保書等，均需交由甲方審核同意並備案後，方可簽署。不論甲方是否同意簽署，由此所發生的任何經濟、法律責任，均由乙方自行承擔，給甲方造成損失的，乙方負責予以賠償；

二、未經甲方書面同意，乙方無權以項目經理部的名義對外簽訂包括但不限於借款合同、擔保合同等與工程施工無關的書面協議。

第十六條 項目管理：

一、乙方需認真、負責的全面管理好該工程的所有施工工作，安全生產，依法、依規進行施工，維護和樹立甲方的良好形象，甲方負責委派項目經理協助乙方負責管理該工程的具體施工工作；

二、乙方應及時、妥善處理施工現場以及項目經理部與他人發生的各類糾紛，儘量避免和減少各類損失的發生，並負責承擔由此給甲方造成的損失；

三、乙方需嚴格按照甲方與建設方簽訂的施工合同的約定履行各項義務，行使各項權利，避免出現違約行為；

四、乙方應認真做好施工期間的簽證、索賠、工程延期等工作，完善和彌補施工合同簽約時所存在的對甲方的不利因素，爭取創造最大的經濟效益，避免出現虧損。

第四章 雙方的權利和義務

第十七條 甲方的權利和義務：

一、為乙方的施工提供優質、高效、便捷的服務；

二、協助乙方與項目的建設方和其他各部門進行工作聯繫和業務溝通；

三、協助乙方處理質量事故和安全事故；

四、協助乙方組織項目的工程竣工驗收；

五、為項目部及時傳達和轉發有關部門的文件和要求；

六、每月定期對乙方的工程進行質量、安全等方面進行指導、監督和檢查；

七、甲方有權隨時對乙方的施工進行有必要的監督管理，該管理包括但不限於工程款的流轉、工程施工進度、工程款的支付情況、項目部的資產與負債情況、工程的文明與安全施工等；

八、甲方有權按本合同的其他約定對乙方進行專項管理。

第十八條 乙方的權利和義務：

一、維護甲方的公司形象和聲譽，對其承包的工程的工期、工程質量、安全與文明施工等，均需達到建設方和相關管理部門的規定要求，對不符合要求的項目，必須及時予以整改，直至達到相關要求，且自行承擔整改費用；

二、接受和配合甲方及建設方以及上級主管部門對工程進度、工程質量、安全與文明施工等的監督與檢查；

三、承擔《建築法》及其他相關法律、法規的相關責任；

四、承擔施工期間以及施工完成之後的各項工作，該工作包括但不限於工程竣工驗收、工程的結算、工程的維修、工程所有債權債務、工程的安全事故等，並承擔相應費用；

五、承擔甲方與建設方為該工程項目簽訂的所有合同及其他文件的債、權、利；

六、承擔本合同約定的相關專項權利和義務。

第五章 合同的解除

第十九條甲乙雙方在本合同以下約定的條件成就後，任何一方均有權單方解除本合同。除此之外，除非甲乙雙方協商一致解除本合同，任何一方均不得在本合同約定之外單方解除合同。

第二十條 甲方解除合同的條件：

一、乙方私自在甲方指定的工程款收款賬户之外流轉工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的；

二、乙方承包的工程給甲方造成兩起以上訴訟、或者訴訟金額在壹佰萬元以上，且乙方無力自行協商解決的；

三、乙方拖欠甲方承包費用超過三個月未支付的；

四、乙方承包施工的工程項目因安全事故、質量事故等原因，造成甲方上質量簡報、停工整改、不良行為記錄等兩次以上的；

五、乙方因拖欠民工工資或其他欠款，出現投訴、影響甲方公司的正常運轉或者被媒體曝光等不良影響達兩次以上的；

六、乙方未按本合同的約定接受甲方的管理達兩次以上的；

七、乙方將工程款挪作工程以外的用途達兩次以上或者金額累計達壹佰萬元以上的；

八、乙方承包的工程項目的建設方、監理方或者其他職能部門書面提出解除乙方職務的文件，且經協商乙方確實不能承包經營該工程項目的；

九、乙方承包的工程項目有證據證明將要出現虧損的；

一十、乙方主動提出或者其行為已證明其無力完成承包工程項目的；

十一、乙方嚴重違反本合同或者甲方與建設方簽訂的合同、文件的；

十二、乙方的施工行為嚴重違反我國《建築法》等相關法律、法規的。

第二十一條 乙方解除合同的條件：

一、擅自與建設方簽訂除施工合同以外的補充合同或者其他有損乙方利息的書面文件的；

二、無正當理由扣除乙方除承包費（含税費）以外的工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的；

第二十二條 任何一方按本合同的約定提出解除本合同的，甲方均需成立工作組接管該工程項目，並確保工程的順利進行。

第二十三條甲方在接管該工程項目後7個工作日內，應該派專人與乙方辦理結算事務。如因乙方的原因造成甲方解除合同的，乙方僅有權收回對該承包工程的實際投入（應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等），甲方在工程完工且工程結算款到賬後14個工作日內返還給乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的，甲方應向乙方返還對該承包工程的實際投入（應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等），並按返還金額的3%向乙方支付補償金。

第六章 合同的結算

第二十四條乙方承包的工程結算總價款到甲方公司後，甲乙雙方辦理本合同的結算事務。乙方應根據該工程的資產負債情況向甲方提交結算報告，甲方應在14個工作日內審計完畢。甲方扣除乙方應繳納的承包費、税費、應付款、賠償金、違約金等費用後，餘款在結算完畢後14個工作日內全額支付給乙方。

第七章 合同的擔保

第二十五條本合同項下所發生的包括但不限於承包經營項目的虧損、承包費、税費、材料及民工工資等欠款、賠償金、違約金、甲方實現債權的費用等，由丙方為乙方向甲方提供不可撤銷的連帶責任的保證擔保。

第二十六條 丙方的擔保期限為本合同簽訂之日起至本合同結算完畢滿兩年之日止。

第八章 其他約定

第二十七條乙方承包期間，其他第三方因該工程項目向甲方提起訴訟的，乙方應及時採取有效的措施解決爭端。如乙方無力解決爭端，造成法院凍結甲方銀行賬户（基本賬户）、凍結甲方銀行賬户資金及其他資產、或者扣劃甲方銀行賬户資金及處置甲方資產的，乙方和丙方應在法院採取強制措施之日起三日內向甲方提供相等的資金作擔保。乙方和丙方不能提供相等的資金作擔保的，應按凍結、扣劃資金額度或者處置資產價值的日千分之三，向甲方支付自法院採取強制措施之日起至乙方向甲方賠付之日止的賠償金。甲方為訴訟所另行支出的全部費用由乙方承擔。

第二十八條 甲乙丙三方在履行本合同期間發生糾紛，三方應先協商解決，協商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第二十九條 本合同一式三份，三方各持一份，各方簽字（蓋章）後生效，並具有同等法律效力。

甲方：**建築工程公司

法定代表人：

合同簽訂時間：

乙方：

身份證號碼：

合同簽訂時間：

丙方：

身份證號碼：

合同簽訂時間：